Wikana SA

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. otrzymał od VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (00-057) Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:

"VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 ("Fundusz") reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ("Towarzystwo"), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawą o ofercie"), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 13 stycznia 2020 r. Fundusz zbył bezpośrednio 200 000 (dwieście tysięcy) akcji spółki pod firmą Wikana S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144421 ("Spółka"), w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji

a) bezpośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 13 209 766 (trzynaście milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 66,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13 209 766 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 66,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał pośrednio akcji Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych

a) bezpośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 13 009 766 (trzynaście milionów dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 65,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13 009 766 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

b) pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

Na dzień zawiadomienia inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależnym od Funduszu, nie posiadającym akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] ("Rozporządzenie"), Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2020 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport roczny WIKANA S.A. za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r.

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WIKANA za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 30 września 2020 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie, w oparciu o § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że nie będzie publikować raportów kwartalnych odpowiednio za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dane opublikowane przez J.W. Costruction oraz Murapol obejmują umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje.

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ osz/

Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 14 stycznia, a zakończy 24 stycznia 2020 r. Przewidywanym terminem transakcji nabycia akcji jest 30 stycznia 2020 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

W czerwcu walne zgromadzenie Wikany zdecydowało o skupie do 1,5 mln akcji własnych za maksymalnie 2,3 mln zł. Upoważnienie zarządu spółki dotyczyło skupu akcji notowanych na rynku regulowanym GPW oraz nienotowanych papierów serii H i było ważne od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2020 roku.

Na zamknięciu piątkowej sesji akcje Wikany wyceniane były na 1,13 zł. (PAP Biznes)

seb/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Mając na uwadze podjętą w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A.: uchwałę nr 19/VI/2019 w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwałę nr 20/VI/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałę nr 21/VI/2019 w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełny tekst "Oferty Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.", stanowiącej zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji WIKANA S.A. w dniach 14 - 24 stycznia 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ ana/

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 8 stycznia 2020 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, że spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w 2019 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 229 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 283 lokale.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w 2018 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 117 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 234 lokale.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w 2019 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Zielone Tarasy w Rzeszowie oraz Sky House w Lublinie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2017 z dnia 5 października 2017 r. i nr 41/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2020 r. przez Emitenta od większościowego akcjonariusza Spółki, tj. Value Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie ("VALUE FIZ"), podpisanego aneksu ("Aneks") do umowy pożyczki ("Umowa") zawartej przez ww. strony w dniu 31 sierpnia 2017 r., z późn. zm. Na mocy Aneksu strony Umowy zmieniły termin spłaty pożyczki z określonego na dzień 31 grudnia 2019 r. na dzień 31 grudnia 2020 r., przy czym Spółka nadal jest uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części kwoty pożyczki.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., skorygowanego raportem bieżącym nr 42/2018/K z dnia 21 grudnia 2018 r., oraz raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 2 października 2019 r., dotyczących obligacji serii B (Obligacje) wyemitowanych przez spółkę zależną: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. (Spółka), oraz wcześniejszych raportów w tym zakresie, Zarząd WIKANA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2020 r. przez Spółkę podpisanych przez jedynego Obligatariusza, posiadającego Obligacje, stosownych dokumentów dotyczących zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu 22 000 sztuk Obligacji z określonego na dzień 31 grudnia 2019 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na aktualizacji zapisów wynikających z powyższej zmiany. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. zwołanego na dzień 20 stycznia 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 20 stycznia 2020 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., uwzględniający m.in. szczegółowy porządek obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k. ("Spółka") - otrzymała decyzję w sprawie odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych "B1", "B7" i "B8" z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych w ramach pierwszego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B". Spółka niezwłocznie złoży wniosek o wszczęcie procedury naprawczej w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, która zgodnie z ust. 4 przywołanej regulacji doprowadzi do uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. ("Pożyczkobiorca") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 września 2019 r., że w związku z dokonaniem w dniu 25 października 2019 r. spłaty kwoty 2 mln zł z umowy pożyczki (dalej: "Umowa") otrzymanej od SANWIL HOLDING S.A. ("Pożyczkodawca"), ww. strony zawarły w dniu 28 października 2019 r. aneks do Umowy, na podstawie którego ustaliły, że pozostała kwota pożyczki, wraz z należnymi odsetkami umownymi, zostanie zwrócona do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17.10.2019 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JOTA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z BAKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ("Wykonawca") umowę o wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" w stanie surowym otwartym ("Budynek"), realizowanego w ramach drugiego etapu inwestycji "Nova Targowa" przy ul. Targowej w Tarnobrzegu (dalej: "Umowa").

W ramach Budynku powstanie 75 lokali mieszkalnych.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na IV kwartał 2020 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 6 565 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy czy z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Stronom przysługuje także prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli otrzymane kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

19 września Wikana zaproponowała nabycie nie więcej niż 1.500.000 akcji spółki, stanowiących do 7,5 proc. kapitału zakładowego. Oferty przyjmowano od 20 września do 3 października 2019 r.

W czerwcu walne zgromadzenie Wikany zdecydowało o skupie do 1,5 mln akcji własnych za maksymalnie 2,3 mln zł w celu ich umorzenia. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Zarząd WIKANA S.A. (dalej również: "Spółka") niniejszym informuje, że w odpowiedzi na ogłoszoną w dniu 19 października 2019 r. "Ofertę Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.", na podstawie której Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 1 500 000 akcji Spółki, w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji w dniach od 20 września 2019 r. do 3 października 2019 r. została prawidłowo złożona jedna oferta sprzedaży na 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym WIKANA S.A. i uprawniających do oddania 237 006 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,184% ogólnej liczby głosów.

Akcje, co do których została złożona oferta sprzedaży, w liczbie 237 006 sztuk, zostały nabyte przez Spółkę w dniu 9 października 2019 r. za łączną cenę 237 006,00 zł, to jest po cenie 1,00 zł za każdą akcję.

Zgodnie z treścią uchwały nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku akcje własne zostały nabyte celem ich umorzenia w trybie art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ asa/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., skorygowanego raportem bieżącym nr 42/2018/K z dnia 21 grudnia 2018 r., dotyczącego obligacji serii B (Obligacje), wyemitowanych przez spółkę zależną: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. (Spółka), oraz wcześniejszych raportów w tym zakresie, Zarząd WIKANA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 października 2019 r. przez Spółkę podpisanych przez jedynego Obligatariusza, posiadającego Obligacje, stosownych dokumentów dotyczących zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu 10 000 Obligacji z określonego na dzień 30 września 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na aktualizacji zapisów wynikających z powyższej zmiany. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 2 października 2019 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, że spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w III kwartałach 2019 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 207 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 228 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w analogicznym okresie w 2018 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 103 lokale;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 170 lokali.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w III kwartałach 2019 r. miały w szczególności przekazania lokali w projekcie "Zielone Tarasy C, D i O, P, R, S".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. (dalej: Emitent) informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu 1 października 2019 r. z Gminą Miejską Świdnik umowy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Świdniku o powierzchni 1,7014 ha.

Wartość Umowy została określona na kwotę 6 670 tys. zł netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Nabyta nieruchomość zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. ("Pożyczkobiorca", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 30 września 2019 r. z SANWIL HOLDING S.A. ("Pożyczkodawca") umowy pożyczki na kwotę 5 mln zł. Termin spłaty kwoty pożyczki, powiększonej o odsetki umowne, został ustalony do dnia 28 października 2019 r., przy czym Spółka jest uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części kwoty pożyczki. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny z wystawienia Pożyczkobiorcy.

Umowa nie przewiduje kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, a pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji zaplanowano na 20 września, a zakończenia na 3 października. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 9 października 2019 r.

Przedmiotem oferty są akcje wyemitowane przez spółkę, w tym akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz akcje zwykłe na okaziciela serii H mające formę materialną, nienotowane na rynku regulowanym.

Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

28 czerwca walne zgromadzenie Wikany zdecydowało o skupie do 1,5 mln akcji własnych za maksymalnie 2,3 mln zł w celu ich umorzenia.

W środę na zamknięciu za akcję spółki na GPW płacono 1,13 zł. (PAP Biznes)

doa/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Mając na uwadze podjętą w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A.: uchwałę nr 19/VI/2019 w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwałę nr 20/VI/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałę nr 21/VI/2019 w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełny tekst "Oferty Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r. w nocie 6.7 "Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek" zostało zamieszczone nieaktualne zestawienie zawierające wykaz otrzymanych pożyczek, z którego wynika, że termin zapadalności wybranych pożyczek upłynął 31 grudnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r., podczas kiedy właściwy termin zapadalności tych pożyczek to 31 grudnia 2019 r.

W związku z zaistniałym błędem Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że publikacja skorygowanego w zakresie, o którym mowa powyżej, raportu okresowego za I kwartał 2019 r. nastąpi w dniu dzisiejszym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że postanowił zmienić, określony w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. z pierwotnie wskazanego dnia 30 września 2019 r. na dzień 18 września 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. otrzymał od Pani Agnieszki Maliszewskiej oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec tego dnia.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., uwzględniający m.in. szczegółowy porządek obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Kredytobiorca") - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu budowlano - hipotecznego ("Kredyt") w kwocie 36 mln zł ("Umowa") z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B", wraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, jako drugiego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE" ("Inwestycja"). O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 kwietnia 2023 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty 72 mln zł na dwóch nieruchomościach stanowiących własność podmiotów z Grupy Kapitałowej WIKANA, w tym na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 72 mln zł w terminie do dnia 31 kwietnia 2026 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu ("Umowa Wsparcia"), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,7 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3,7 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 36/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., 6/2019 z dnia 21 lutego 2019 i 7/2019 z dnia 13 marca 2019 r., że w dniu 11 kwietnia 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 ("Nieruchomość"), wraz z prawem odrębnej własności budynku i budowli usytuowanych na Nieruchomości ("Umowa").

Umowa przeniesienia własności praw do Nieruchomości zostanie zawarta przez Spółkę z nabywcą pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta Miasta Łodzi z prawa pierwokupu.

Pozostałe warunki Umowy są zgodne z podanymi w raportach nr 36/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. i 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., i nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym "GRIMBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wykonawca") aneks nr 2 do umowy o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny "B" z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako drugiego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE", o której Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. ("Umowa").

Na mocy przedmiotowego aneksu strony zmieniły termin, do którego Spółka zobowiązana jest złożyć Wykonawcy oświadczenie o posiadanym finansowaniu przedsięwzięcia przez instytucję finansującą z daty "31 marca 2019 r." na dzień "30 kwietnia 2019 r." oraz zmieniły termin, w którym stronom Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części w przypadku braku złożenia przez Spółkę oświadczenia o pozyskanym finansowaniu albo w przypadku złożenia przez Spółkę oświadczenia o braku posiadania finansowania z daty "30 kwietnia 2019 r." na dzień "31 maja 2019 r.". Odstąpienie od Umowy z podanych okoliczności nadal nie daje żadnej ze stron prawa do naliczania zastrzeżonych Umową kar umownych.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., że w związku z otrzymaniem decyzji o nieskorzystaniu przez Prezydenta Miasta Łodzi z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 (Nieruchomość), w dniu 13 marca 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa - w wykonaniu zobowiązania wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży z dnia 21 lutego 2019 r. zawarła z PKO Leasing Spółka Akcyjna umowę przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, wraz z prawem własności budynku i budowli usytuowanych na Nieruchomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., że w dniu 21 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - zawarła z PKO Leasing Spółka Akcyjna warunkową umowę sprzedaży (Umowa) praw do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 (Nieruchomość). Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta Miasta Łodzi z prawa pierwokupu. Podpisanie umowy przenoszącej własność nastąpi najpóźniej w terminie trzech dni od bezskutecznego upływu terminu, w którym prawo pierwokupu może być wykonane lub od otrzymania decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

Nabycie Nieruchomości nastąpiło za kwotę: 3 866 tys. zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - jako podmiot korzystający na zasadzie leasingu z zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 (dalej: Nieruchomość), będącej obecnie w użytkowaniu wieczystym PKO Leasing Spółka Akcyjna (dalej: PKO Leasing) - zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA aneks do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. Na mocy przedmiotowego aneksu został zmieniony termin spełnienia warunku, pod jakim została zawarta umowa, jak i na nowo została ustalona treść warunku. Od daty zawarcia aneksu jako warunek zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości ustalone jest zdarzenie w postaci zawarcia w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. przez Spółkę z PKO Leasing umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, pod warunkiem że Prezydent Miasta Łodzi nie skorzysta z prawa pierwokupu. Ponadto w umowie wprowadzony został zapis mówiący o tym, że umowa sprzedaży praw do Nieruchomości zostanie zawarta przez Spółkę z nabywcą pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r. otrzymał od Pana Mariusza Franciszka Ryżkowskiego, działającego w imieniu własnym, a także w imieniu: Pana Pawła Szczepaniaka i Pana Roberta Tomczewskiego, zwanych dalej łącznie: "Zawiadamiającymi", zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), z którego wynika, że łączny udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%. Zgodnie z otrzymaną informacją, Zawiadamiających łączy ustne porozumienie dotyczące współdziałania i zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, jak również prowadzenia spójnej polityki wobec Spółki.

Z zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę wynika, że:

- zmiana udziału, której dotyczy zawiadomienie, nastąpiła w dniu 24 stycznia 2019 roku w wyniku rozliczenia transakcji dokonanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w których Zawiadamiający nabyli łącznie 8 000 akcji, co spowodowało przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- przed rozliczeniem transakcji zawartych w dniu 24 stycznia 2019 roku Zawiadamiający posiadali następującą liczbę akcji:

a. Paweł Szczepaniak posiadał bezpośrednio 736 000 akcji Spółki reprezentujących 3,68% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiadał bezpośrednio 208 650 akcji Spółki reprezentujących 1,04% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c. Robert Tomczewski posiadał bezpośrednio 50 200 akcji Spółki reprezentujących 0,25% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

natomiast łącznie Zawiadamiający posiadali 994 850 akcji Spółki reprezentujących 4,97% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 24 stycznia 2019 roku Zawiadamiający aktualnie posiadają następującą liczbę akcji:

a. Paweł Szczepaniak posiada bezpośrednio 744 000 akcji Spółki reprezentujących 3,72% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiada bezpośrednio 208 650 akcji Spółki reprezentujących 1,04% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c. Robert Tomczewski posiada bezpośrednio 50 200 akcji Spółki reprezentujących 0,25% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

łącznie natomiast Zawiadamiający aktualnie posiadają 1 002 850 akcji Spółki reprezentujących 5,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- nie istnieją inne podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki;

- nie istnieją osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

- nie dotyczy ono art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy;

- łącznie Zawiadamiający posiadają 1 002 850 głosów reprezentujących 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] ("Rozporządzenie"), Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2019 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport roczny WIKANA S.A. za 2018 rok - 30 kwietnia 2019 r.

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WIKANA za 2018 rok - 30 kwietnia 2019 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 30 maja 2019 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 30 września 2019 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 29 listopada 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie, w oparciu o § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że nie będzie publikować raportów kwartalnych odpowiednio za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 11 stycznia 2019 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, że spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w 2018 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 116 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 238 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w 2017 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 208 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 270 lokali.

Spółka informuje jednocześnie, że wpływ na liczbę umów przenoszących własność, a w konsekwencji na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w 2018 r. miały w szczególności opóźnienia powstałe z winy generalnych wykonawców w realizacji czwartego etapu (B4) inwestycji pod nazwą Sky House w Lublinie oraz pierwszego i drugiego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B" w Lublinie i odstąpienia w związku z powyższym przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA ("Grupa") od umów z tymi wykonawcami (odpowiednio: raport bieżący nr 7/2018 z dnia 5 marca 2018 r. oraz raport bieżący nr 11/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.), jak również kwestie formalne związane z uzyskaniem przez spółki z Grupy pozwoleń na użytkowanie realizowanych inwestycji przed dniem 31 grudnia 2018 r. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe będzie mieć znaczący wpływ na wynik Grupy za rok obrotowy 2018.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 4 stycznia 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. ("Spółka") - dokonała wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu udzielonego Spółce w dniu 24 sierpnia 2017 r. w wysokości 31,5 mln zł ("Kredyt") na podstawie umowy kredytu budowlano - hipotecznego przez mBank Hipoteczny S.A. ("Bank"), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Po uwzględnieniu dotychczasowych spłat z mieszkaniowych rachunków powierniczych, całkowita kwota Kredytu pozostała do spłaty, wraz z odsetkami, wyniosła w dniu 4 stycznia 2019 r. 5,8 mln zł. Tym samym Spółka uregulowała wszelkie należności wynikające z ww. umowy kredytowej wobec Banku, istniejące na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym "GRIMBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wykonawca") aneks nr 1 do umowy o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny "B" z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako drugiego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE", o której Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. ("Umowa").

Na mocy przedmiotowego aneksu strony zmieniły termin, do którego Spółka zobowiązana jest złożyć Wykonawcy oświadczenie o posiadanym finansowaniu przedsięwzięcia przez instytucję finansującą z daty "31 grudnia 2018 r." na dzień "31 marca 2019 r." oraz zmieniły termin, w którym stronom Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części w przypadku braku złożenia przez Spółkę oświadczenia o pozyskanym finansowaniu, z daty "31 stycznia 2019 r." na "30 kwietnia 2019 r.". Odstąpienie od Umowy z podanych okoliczności nadal nie daje żadnej ze stron prawa do naliczania zastrzeżonych Umową kar umownych.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z omyłką pisarską w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. ("Raport") w sprawie zmiany warunków emisji spółki zależnej, podano błędną datę wykupu 10 000 obligacji, wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. ("Spółka") - uzgodnioną przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2018 r. z jedynym Obligatariuszem posiadającym obligacje wyemitowane przez Spółkę w ramach serii B ("Obligacje"). W Raporcie omyłkowo wskazano datę 30 września 2018 r., podczas gdy właściwa data to 30 września 2019 r.

Emitent przypomina jednocześnie, że data wykupu pozostałych 12 000 Obligacji, zgodnie z informacją przekazaną w Raporcie, została ustalona na dzień 31 grudnia 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., dotyczącego obligacji serii A (Obligacje), wyemitowanych przez spółkę zależną: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KROSNO S.K.A. (Spółka), oraz wcześniejszych raportów w tym zakresie, Zarząd WIKANA S.A. informuje o uzgodnieniu w dniu 20 grudnia 2018 r. z Obligatariuszami posiadającymi Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu Obligacji z określonego na dzień 31 grudnia 2018 r. na dzień 30 czerwca 2019 r.

Za wyjątkiem aktualizacji zapisów, wynikających z powyższej zmiany, w tym w zakresie wydłużenia terminów obowiązywania wybranych zabezpieczeń roszczeń z tytułu Obligacji, pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., dotyczącego obligacji serii B (Obligacje), wyemitowanych przez spółkę zależną: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. (Spółka), oraz wcześniejszych raportów w tym zakresie, Zarząd WIKANA S.A. informuje o uzgodnieniu w dniu 20 grudnia 2018 r. z jedynym Obligatariuszem posiadającym Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu Obligacji z określonego na dzień 31 grudnia 2018 r. na dzień 30.09.2018 r. dla Obligacji w liczbie 10 000 oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. dla Obligacji w liczbie 12 000.

Za wyjątkiem aktualizacji zapisów, wynikających z powyższej zmiany, w tym w zakresie wydłużenia terminów obowiązywania wybranych zabezpieczeń roszczeń z tytułu Obligacji, pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 5 października 2017 r., o zawarciu w dniu 20 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem, a akcjonariuszem większościowym Spółki, tj. Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("VALUE FIZ"), aneksu ("Aneks") do umowy pożyczki ("Umowa") zawartej przez ww. strony w dniu 31 sierpnia 2017 r., zmienionej aneksem z dnia 5 października 2017 r. Na mocy Aneksu strony Umowy zmieniły termin spłaty pożyczki z określonego na dzień 31 grudnia 2018 r. na dzień 31 grudnia 2019 r., przy czym Spółka nadal jest uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części kwoty pożyczki.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (dalej: Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 r. z dnia 20 lipca 2018 r., że w dniu 20 grudnia 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODPROMIE Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - zawarła z osobami fizycznymi, niepowiązanymi kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA (dalej: Grupa), umowę, na podstawie której nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, wraz z własnością budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości (dalej: Umowa).

Cena sprzedaży, którą zapłaciła Spółka, zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, została określona na kwotę 4,2 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Nabycie nieruchomości, o której mowa powyżej, zwiększa posiadany przez Grupę portfel nieruchomości inwestycyjnych, co pozwali na realizację nowej inwestycji mieszkaniowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SALIX Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Kredytobiorca") - zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Oddział w Przemyślu ("Bank") umowę nieodnawialnego kredytu obrotowego - deweloperskiego ("Kredyt") w kwocie 5 330 tys. zł ("Umowa") oraz umowę obrotowego odnawialnego kredytu rewolwingowego w maksymalnej kwocie 563 tys. zł., z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą dodatkową, realizowanego przez Kredytobiorcę jako pierwszego etapu inwestycji pn. "Parkowa Dzielnica" w Przemyślu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego ("Inwestycja").

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 30 czerwca 2020 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna do kwoty 9 061 tys. zł na nieruchomości, na której ma być realizowana Inwestycja, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, zastaw na udziałach komplementariusza Kredytobiorcy oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7 995 tys. zł w terminie 24 miesięcy od wygaśnięcia/wymagalności zobowiązania.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie (dawniej: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k., dalej: "Kredytobiorca") - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu budowlano - hipotecznego ("Kredyt") w kwocie 34,9 mln zł ("Umowa") z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego "A", wraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE" ("Inwestycja"). O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 października 2022 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty 69,8 mln zł na dwóch nieruchomościach stanowiących własność podmiotów z Grupy Kapitałowej WIKANA, w tym na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 69,8 mln zł w terminie do dnia 31 października 2025 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu ("Umowa Wsparcia"), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,6 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3,6 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 30/2015 z dnia 16 października 2015 r., nr 59/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., nr 22/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. oraz nr 45/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., dotyczących obligacji serii B (Obligacje), wyemitowanych przez spółkę zależną: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. (Spółka), Zarząd WIKANA S.A. (Emitent) informuje o uzgodnieniu w dniu 29 listopada 2018 r. z jedynym Obligatariuszem posiadającym Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie jednej z form zabezpieczenia Obligacji, jaką było przewłaszczenie części akcji wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym części akcji Spółki, i zwrotnym przeniesieniu własności tych akcji, za wyjątkiem akcji Spółki, na Emitenta. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianom.

Powyższe związane jest z zapowiadanymi przez Emitenta dalszymi działaniami zmierzającymi do upraszczania struktury Grupy Kapitałowej WIKANA i usprawniania jej działania poprzez ograniczenie liczby podmiotów, stanowiącymi konsekwencję zapoczątkowanej w 2014 r. i realizowanej na przestrzeni kolejnych kwartałów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 listopada 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - jako podmiot korzystający na zasadzie leasingu z zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 (dalej: Nieruchomość), będącej obecnie w użytkowaniu wieczystym PKO Leasing Spółka Akcyjna (dalej: PKO Leasing) - zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA warunkową przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości (dalej: Umowa). Umowa została zawarta pod warunkiem nabycia praw do Nieruchomości przez Spółkę od PKO Leasing, z terminem zawarcia tej umowy do 15 lutego 2019 r.

Wartość Umowy została określona na kwotę 4,5 mln zł netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Powyższa transakcja stanowi potwierdzenie kontynuacji strategii, o której Emitent informował tak

w raportach bieżących, jak i okresowych, zakładającej dezinwestycję poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności Grupy Kapitałowej WIKANA i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności deweloperskiej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje o uzgodnieniu w dniu 26.11.2018 roku przez spółkę zależną Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - z Zakładem Budowlano-Montażowym "GRIMBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wykonawca") wzoru gwarancji należytego wykonania umów o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, stanowiących budynki mieszkalne wielorodzinne "A" i "B" z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, wraz z przyłączami, jako dwóch odrębnych etapów inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE", o zawarciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19.11.2018 r., oraz wzoru gwarancji usunięcia wad, stanowiących alternatywny do umówionych w ww. umowach kaucji zabezpieczających sposób zabezpieczenia roszczeń Spółki, wobec czego wygasła podstawa, na której Wykonawca miał prawo do odstąpienia od ww. umów, o której Emitent informował we wspomnianym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że postanowił zmienić, określony w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2018 roku z pierwotnie wskazanego dnia 29 listopada 2018 r. na dzień 27 listopada 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pierwsza umowa dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny "A" z garażem podziemnym, będący pierwszym etapem inwestycji "WIKANA SQUARE" w Rzeszowie. Umowa druga dotyczy budynku "B", czyli drugiego etapu tej inwestycji.

"Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotów umów jest ryczałtowe i wynosi 29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B" - podano w komunikacie.

W ramach budynku A powstanie 138 lokali mieszkalnych, zaś w ramach budynku B - 142 lokale. Terminy realizacji obu zadań określonych umowami zostały ustalone na IV kwartał 2020 r. (PAP Biznes)

ana/

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19.11.2018 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym "GRIMBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wykonawca"): umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny "A" z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE" ("Inwestycja"), oraz umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny "B" z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako drugiego etapu Inwestycji ("Umowy", oddzielnie zaś każda: "Umowa").

W ramach budynku A powstanie 138 lokali mieszkalnych, zaś w ramach budynku B - 142 lokale.

Terminy realizacji obu zadań określonych Umowami zostały ustalone na IV kwartał 2020 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotów Umów jest ryczałtowe i wynosi 29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B.

Każda z Umów przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% wartości Umowy.

Umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jednakże do dnia 31.01.2019 r. każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części, z tym że Wykonawca ma prawo złożyć oświadczanie o odstąpieniu tylko w przypadku braku złożenia przez Spółkę w terminie do 31.12.2018 r. oświadczenia o pozyskanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu Umowy, zaś Spółka ma prawo złożyć oświadczenie wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia o braku pozyskania finansowania przez instytucję finansującą. Ponadto, z powodu nieuzgodnienia na datę zawarcia Umów wzoru gwarancji należytego wykonania Umowy oraz wzoru gwarancji usunięcia wad i usterek, która jest alternatywnym do umówionej kaucji zabezpieczającej sposobem zabezpieczenia roszczeń Spółki, o ile najpóźniej do dnia 26.11.2018 r. strony nie dokonają uzgodnienia wzorców tych dokumentów, Wykonawcy przysługuje także prawo do odstąpienia od Umowy, które wygasa wraz z przekazaniem placu budowy. Odstąpienie od Umowy z podanych okoliczności nie daje żadnej ze stron prawa do naliczania zastrzeżonych Umową kar umownych.

Pozostałe warunki Umów, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 października 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETULA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Kredytobiorca") - zawarła z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli ("Bank") umowę nieodnawialnego kredytu obrotowego - deweloperskiego ("Kredyt") w kwocie 2 788 tys. zł ("Umowa") z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C", wraz z zagospodarowaniem terenu, jako trzeciego etapu inwestycji realizowanej w Janowie Lubelskim pod nazwą "Klonowy Park" ("Inwestycja"). O zawarciu umowy o kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2018.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: poręczenie cywilnoprawne udzielone przez Emitenta, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta, hipoteka umowna do kwoty 4 740 tys. zł na nieruchomości, na której ma być realizowana Inwestycja oraz oświadczenie Kredytobiorcy i Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5 577 tys. zł w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

*** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych

(PAP Biznes)

sar/ gor/

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

*** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych

(PAP Biznes)

sar/ seb/

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ gor/

Liczba umów przenoszących własność wyniosła w tym okresie 103 lokale w stosunku do 132 przed rokiem.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym trzecim kwartale liczba umów deweloperskich i przedwstępnych wyniosła 32, a umów przenoszących własność było 12.

Spółka poinformowała w komunikacie, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w trzech kwartałach 2018 r. miały w szczególności przekazania lokali w projekcie Osiedle Marina A4 - A5 i Miasteczko Wikana B13 w Lublinie oraz Nova Targowa (budynek A) w Tarnobrzegu. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 1 października 2018 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, że spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w III kwartałach 2018 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 103 lokale;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 170 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w analogicznym okresie w 2017 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 132 lokale;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 191 lokali.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w III kwartałach 2018 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: "Osiedle Marina A4 - A5" i "Miasteczko Wikana B13" w Lublinie oraz "Nova Targowa" (budynek A) w Tarnobrzegu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 września 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21 września 2018 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki. Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwał nr: 25/VI/2018, 26/VI/2018, 27/VI/2018 i 28/VI/2018, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 r. (szerzej: raport bieżący nr 17/2018).

Poniżej Emitent przekazuje treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:

§ 28 ust. 2 Statutu Spółki:

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu."

§ 29 ust. 2 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej i/lub wysłane, w tym samym terminie, listami poleconymi."

§ 29 ust. 3 Statutu Spółki:

"Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał prze Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu."

§ 33 Statutu Spółki:

"1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki, a gdy nie został powołany Prezes Zarządu, głos członka Zarządu uprawnionego do kierowania pracami Zarządu."

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 września 2018 r. otrzymał od Pana Piotra Rybojada oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 13 września 2018 r.

Jako przyczyny rezygnacji zostały wskazane powody osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 września 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Kredytobiorca") - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu budowlano - hipotecznego ("Kredyt") w kwocie 19,4 mln zł ("Umowa") z przeznaczeniem na realizację zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w postaci budynku B4 B5, z wielostanowiskowym garażem podziemnym, jako kolejnego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B" w Lublinie. O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji ww. budynku Emitent poinformował raportem bieżącym nr 21/2018 z 22 czerwca 2018 r.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 sierpnia 2022 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty 38,7 mln zł na nieruchomości, na której zrealizowany zostanie budynek B4 B5, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 38,7 mln zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2025 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem została zawarta umowa wsparcia projektu ("Umowa Wsparcia"), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiązali się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 2 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 mln zł.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 września 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Sp.k. (poprzednio: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA S.K.A.) - korzystając z przysługującego jej prawa, dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii A ("Obligacje"). O emisji i przydziale Obligacji, a także zmianach daty ich wykupu i - w konsekwencji powyższego - aktualizacji zapisów dotyczących zabezpieczeń roszczeń z tytułu Obligacji, Emitent informował odpowiednio raportami bieżącymi nr: 6/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., 7/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., 31/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r., 46/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz 9/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

Wykup Obligacji nastąpił w drodze wypłaty jedynemu obligatariuszowi kwoty stanowiącej sumę wartości nominalnej Obligacji, tj. 5 mln zł, powiększonej o wartość należnych odsetek.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spółka poinformowała w piątek, że decyzja o zakończeniu przeglądu została podjęta w związku z upływem z dniem 31 sierpnia okresu obowiązywania umowy z doradcą finansowym współpracującym przy tym procesie.

"Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy, emitent na chwilę obecną nie zdecydował się wybrać opcji dalszego rozwoju spółki drogą akwizycji przy wsparciu inwestora zewnętrznego lub podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, innych zmian struktury właścicielskiej czy zawarcia aliansu strategicznego" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że zamierza kontynuować dotychczas realizowaną strategię. Firma chce się koncentrować na działalności deweloperskiej mieszkaniowej i wyhamowaniu projektów, które nie są z nią związane, przy jednoczesnym uwzględnianiu planów zwiększania sprzedaży i skracania rotacji produktu. Jej strategia zakłada też ograniczanie kosztów, w tym także poprzez upraszczanie struktury grupy.

Przegląd opcji strategicznych w Wikanie został rozpoczęty w listopadzie 2017 roku i miał na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju i realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2021.(PAP Biznes)

pel/ asa/

Zarząd WIKANA S.A ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta, o rozpoczęciu którego poinformował raportem bieżącym nr 44/2017 z 17 listopada 2017 r. Powyższa decyzja została podjęta w związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2018 r. okresu obowiązywania umowy z doradcą finansowym, z którym Emitent współpracował w zakresie przeglądu wybranych opcji strategicznych.

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy, Emitent na chwilę obecną nie zdecydował się wybrać opcji dalszego rozwoju Spółki drogą akwizycji przy wsparciu inwestora zewnętrznego lub podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, innych zmian struktury właścicielskiej czy zawarcia aliansu strategicznego.

Emitent podjął decyzję o kontynuowaniu dotychczas realizowanej strategii, zakładającej:

- koncentrację na działalności deweloperskiej mieszkaniowej i wyhamowaniu projektów, które nie są z nią związane, przy jednoczesnym uwzględnianiu planów zwiększania sprzedaży i skracania rotacji produktu,

- ograniczanie kosztów, w tym także poprzez upraszczanie struktury Grupy Kapitałowej Emitenta, m.in. poprzez konsolidację spółek zależnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, w dzielnicy Podgórze (Nieruchomość). Zawarcie przedmiotowej transakcji nastąpiło w związku ze spełnieniem warunku, jakim było nabycie przez Spółkę Nieruchomości od PKO Leasing (szczegóły: raport bieżący nr 35/2017 z 2 października 2017 r.).

Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 8.220 tys. zł netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Jak Spółka poinformowała we wspomnianym raporcie bieżącym nr 35/2017 powyższa transakcja stanowi potwierdzenie kontynuacji strategii, o której Emitent informował tak w raportach bieżących, jak i okresowych, zakładającej dezinwestycję poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności Grupy Kapitałowej WIKANA i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności deweloperskiej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - zawarła z PKO Leasing Spółka Akcyjna (dalej: PKO Leasing) umowę sprzedaży (Umowa), na podstawie której nabyła nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, w dzielnicy Podgórze (Nieruchomość).

Nabycie nieruchomości nastąpiło za kwotę: 4.454 tys. zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Powyższa transakcja stanowi realizację warunku pod jakim została zawarta warunkowa umowa sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę podmiotowi niepowiązanemu kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA, o której Emitent informował w raportach bieżących nr: 35/2017 z 2 października 2017 r. i 6/2018 z 23 lutego 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODPROMIE Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - zawarła z osobami fizycznymi, niepowiązanymi kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA ("Grupa"), umowę przedwstępną, w rozumieniu art. 389 Kodeksu cywilnego, na podstawie której ustalono warunki zakupu przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, wraz z własnością budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż do dnia 21 grudnia 2018 r.

Wartość mowy została określona na kwotę 4,2 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Nabycie nieruchomości, o której mowa powyżej, zwiększy posiadany przez Grupę portfel nieruchomości inwestycyjnych i pozwali na realizację nowej inwestycji mieszkaniowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych

*** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 2 lipca 2018 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, że spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w I półroczu 2018 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 91 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 138 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w analogicznym okresie w 2017 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 112 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 121 lokali.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I półroczu 2018 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: "Osiedle Marina A4 - A5" i "Miasteczko Wikana B13" w Lublinie oraz "Nova Targowa" (budynek A) w Tarnobrzegu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Wykonawca") umowę o kompleksowe wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, stanowiącego zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w postaci budynku B4, B5, z wielostanowiskowym garażem podziemnym ("Umowa"), jako kolejnego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B", realizowanej w Lublinie.

W ramach etapu objętego Umową powstaną 92 lokale mieszkalne.

Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony do końca 2019 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 16 350 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 10% wartości Umowy.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jednakże do dnia 30 sierpnia 2018 r. każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części: Wykonawcy w przypadku braku złożenia przez Spółkę w ww. terminie oświadczenia o posiadanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu Umowy, zaś Spółce - wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od niej przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w kadencji obejmującej lata 2018 - 2021, zgodnie z którą we wskazanym okresie Zarząd Spółki będzie funkcjonować w składzie trzyosobowym, a ponadto uchwały w sprawie powołania z tym samym dniem na kadencję obejmującą lata 2018 - 2021: Pani Agnieszki Maliszewskiej na Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Pawła Chołoty i Pana Piotra Rybojada na Członków Zarządu.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób, o których mowa powyżej.

Pani Agnieszka Maliszewska jest absolwentką Wydziału Budowlanego Politechniki Lubelskiej w Lublinie, na którym to Wydziale w 2009 r. ukończyła również studia podyplomowe. W 2012 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (MBA), zaś w 2017 r. - menedżerskie studia deweloperskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2002 r. uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno - budowlanej (nr 559/Lb/2002). Pani Agnieszka Maliszewska w latach 1998 - 2008 współpracowała z firmami budowlanymi, m.in.: jako Kierownik Budowy, Kosztorysant i Kierownik Działu Technicznego, od 2008 r. jest Biegłym Sądowym w zakresie Budownictwa Lądowego, w latach 2012 - 2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji Polska Ekologia, zaś od 2014 r. jest związana z Grupą Kapitałową WIKANA (od 2009 r. jako Dyrektor ds. Inwestycji, natomiast od 2014 r. jako Członek, a następnie od 2017 r. Wiceprezes Zarządu Emitenta; pełni także funkcje zarządzające w wybranych spółkach zależnych Emitenta). Od 2017 r. jest członkiem Konwentu Politechniki Lubelskiej.

Pani Agnieszka Maliszewska odbyła następujące szkolenia i kursy zawodowe:

2004 - Regulacje Prawne w Zamówieniach Publicznych;

2008 - Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2009 - Szkolenia Branżowe dla Inżynierów Budowlanych w Zakresie Nowych Technologii w Branży Budowlanej;

2010 - Kosztorysowanie Robót Budowlanych;

2011 - Sztuka Prowadzenia Negocjacji Handlowych i Biznesowych;

2012 - Zarządzanie przez cele i kompetencje; Zarządzanie sobą w czasie; Planowanie Strategiczne w MMSP;

2013 - Komunikacja Społeczna; Opracowanie i wdrożenie strategii przedsiębiorstwa planującego rozwój w oparciu o nowe technologie.

Pan Paweł Chołota jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradca Inwestycyjny.

Pan Paweł Chołota jest związany z Grupą Kapitałową WIKANA od 2011 r., w tym jako:

- od 2013 r. - Specjalista ds. Controllingu;

- od 2014 r. - Starszy specjalista ds. finansów, p.o. kierownika działu finansowego, a następnie Kierownik Działu Controllingu i Finansów;

- od 2016 r. - Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych;

- od 2017 r. - Członek Zarządu WIKANA S.A.

Pan Paweł Chołota sprawuje także następujące funkcje w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta:

- od 2017 r. - Wiceprezes Zarządu WIKANA PROJECT Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu: WIKANA AGO Sp. z o.o., WIKANA ERGO Sp. z o.o., WIKANA FORTEM Sp. z o.o., WIKANA PRIM Sp. z o.o., WIKANA MERITUM Sp. z o.o., WIKANA PRIM Sp. z o.o., WIKANA SOBA Sp. z o.o.;

- od 2017 r. - Likwidator w WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w likwidacji;

- od 2016 r. - Członek Rady Nadzorczej ZIELONE TARASY S.A., zaś od 2017 r. - Przewodniczący Rady;

- od 2016 r. - Członek Zarządu WIKANA MANAGEMENT Sp. z o. o. oraz WIKANA PROPERTY Sp. z o. o.;

- od 2014 r. do 2017 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej TBS "Nasz Dom" Sp. z o. o.

Informacje nt. wykształcenia Pana Piotra Rybojada:

- 2003 - dyplom MBA - University of Illinois wspólnie z Politechniką Lubelską

- 1998 - studia podyplomowe Planowanie i Marketing - University of Illinois wspólnie z Politechniką Lubelską

- 1997 - studium Public Relations - Lubelska Szkoła Biznesu

- 1992 - studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Rybojada:

- od 2018 - Członek Rady Nadzorczej WIKANA S.A.

- od 2008 - dyrektor generalny spółki deweloperskiej Nordic Development S.A.

- 2007-2008 - dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju WIKANA S.A.

- 2006-2007 - p.o. dyrektora ds. handlowych Mostostal Puławy S.A.

- 2001-2006 - dyrektor naczelny, a następnie prezes zarządu fabryki stolarki PCV i Alu Ekoplast Kwiatek Sp. z o.o.

- 1999-2001 - pełnomocnik prezesa ds. handlu Żagiel S.A.

- 1998-1999 - prezes zarządu sieci supermarketów Super jEden Sp. z o.o.

- 1994-1998 - kierownik Biura Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Lublinie

- 1992-1994 - specjalista w biurze handlu zagranicznego Multico S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami, żadna z ww. osób:

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, poza Grupą Kapitałową Emitenta w przypadku Pani Agnieszki Maliszewskiej oraz Pana Pawła Chołoty,

- nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A., działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] informuje, że jedynym akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r. ("Zgromadzenie") był VALUE FIZ subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie z 10 198 534 akcjami, uprawniającymi do oddania 10 198 534 głosów, stanowiących 100% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 50,96% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka"), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") w dniu 21 czerwca 2018 r. podjęło uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2018 - 2023:

Pana Marcina Marczuka, Pana Krzysztofa Misiaka, Pana Adama Buchajskiego, Panią Annę Kułach oraz Panią Patrycję Wojtczyk.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób, o których mowa powyżej.

Pan Marcin Marczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego; jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe Pana Marcina Marczuka:

Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 2005 roku radca prawny w OIRP w Warszawie. Od 2018 partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., gdzie odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynkach kapitałowych. W latach 1996-1999 pracownik Urzędu KPWiG (obecnie KNF). W latach 1999-2003 zatrudniony w spółce publicznej Compensa SA. W latach 2003-2006 dyrektor Biura Prezydialnego, Prokurent i Rzecznik Prasowy w PTU S.A. W latach 2007-2017 partner zarządzający kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

Komentator wydarzeń na rynku kapitałowym; współautor publikacji, artykułów prasowych czy komentarzy, m. in. do: Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016), Ustawy o Obligacjach (2015) czy do Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku MAR (2016) (Wyd. C.H. BECK).

Ponadto, Pan Marcin Marczuk zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych, w tym jako przewodniczący i wiceprzewodniczący, kilkunastu spółek kapitałowych, m.in.: DDPP SECURITIES S.A. (od 2007-2018), Grupa Berling S.A. (2008-2016), LZPS Protektor (2008-2009), ZPC OTMUCHÓW S.A. (2010-2011), GADU - GADU S.A. (obecnie Network S.A.) (2006-2008), OPERA TFI S.A. (2005-2007), PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. (2008-2016), Benefit Systems S.A. (od 2010 r.), Polski Holding Nieruchomości S.A. (2011-2016), BETACOM S.A. (2012-2016 i od 2018), Koncept-L (od 2012 r.), TransPolonia SA (od 2016) Projprzem S.A.

(od 2017).

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.

Pan Krzysztof Misiak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (1999) kierunku: Marketing i Zarządzenie. W latach 1995 - 2002 uczestniczył w szeregu szkoleń dotyczących rynku kapitałowego i analizy finansowej.

Doświadczenie zawodowe Pana Krzysztofa Misiaka:

- 2004 - obecnie - KPML Investment & Business Consulting Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

- 2014 - 2016 - Sama Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

- 2003 - 2004 - Zachodni NFI Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny

- 2002 - 2003 - PEP Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny

- 2000 - 2002 - Dom Maklerski BZ WBK S.A. - Kierownik Zespołu Analiz

- 1999 - 2000 - Zurich PTE - Analityk finansowy

- 1998 - 1999 - Expandia Finance Polska - Analityk finansowy

- 1995 - 1998 - COK Bank Handlowy S.A. - Analityk finansowy

Członek Rad Nadzorczych:

- 2009 - obecnie - Wikana S.A.

- 2003 - obecnie - Sanwil Holding S.A.

- 2002 - obecnie - Famor S.A.

- 2004 - 2009 - LPBO S.A.

- 2007 - 2016 - Indygotech Minerals S.A.

- 2002 - 2004 - Chofum S.A.

- 2002 - 2004 - Polna S.A.

- 2002 - 2003 - Bumar-Fablok S.A.

- 2003 - 2003 - Befared S.A.

Pan Adam Buchajski posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz ukończony kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe Pana Adama Buchajskiego:

- 1990 - obecnie - właściciel firmy PHP Zambut, wytwarzającej surowce do produkcji obuwia, Zamość

- 1980 - 1990 - Poczta Polska Telegraf i Telefon - Dyrekcja Wojewódzka Poczta Polska Telegraf i Telefon, Zamość - na stanowisku dyrektora

- 1975 - 1980 - Urząd Telekomunikacyjny, Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny, Zamość - na stanowisku zastępcy dyrektora

- 2004 - 2005, 2007, 2008 - 2012, 2016 - Członek Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. (SANWIL S.A.)

- 2004 - 2008 - Członek Rady Nadzorczej LPBO S.A.

- 2009 - 2016 - Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Spółka z o.o.

- 2009 - obecnie - Członek Rady Nadzorczej WIKANA S.A.

- 2012 - obecnie - Prezes Zarządu SANWIL HOLDING S.A.

Pani Anna Kułach jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (wydział: Zarządzanie i marketing, specjalność: Rachunkowość, Marketing).

Od 2008 roku Pani Anna Kułach posiada tytuł biegłego rewidenta (nr 11347) oraz od roku 2011 kwalifikacje ACCA, zaś od roku 2016 - FCCA.

Doświadczenie zawodowe Pani Anny Kułach:

- 2016 - obecnie - Wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji i finansów w spółce Radpol S.A. z odpowiedzialnością za procesy restrukturyzacyjne oraz zarządzanie finansami, zakupami, IT, działami administracji Spółki,

- 2015 - 2016 - Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu ds. finansów w PKP Cargotabor Sp. z o.o. z odpowiedzialnością za dział księgowości, kontrolingu, zakupów, IT oraz członek zespołów wdrożeniowych strategii Grupy PKP Cargo;

- 2013 - 2015 - starszy konsultant oraz manager projektów w firmie doradczej Interim Management Polska Sp. z o.o. oraz członek Rady Nadzorczej w spółce Chochołowskie Termy Sp. z o.o.;

- 2011 - 2013 - Wójcik Fashion Sp. z o.o. S.K.A. - początkowo na stanowisku Głównego Kontrolera, a następnie Dyrektora Finansowego;

- 2003 - 2011 - Asystent/Senior/Manager w firmie doradczej Ernst & Young w działach Corporate Finance oraz Audytu. Odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów finansowych w spółkach działających m.in. w branżach: energetycznej, paliwowej, przemysłowej, budowlanej, chemicznej; członek zespołów doradczych ze specjalizacją w obszarach sprawozdawczości finansowej z naciskiem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Informacje nt. wykształcenia Pani Patrycji Wojtczyk:

- 10/2015 - obecnie - studia licencjackie (kierunek: zarządzanie, specjalizacja: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

- 01/2017 - 05/2017 - Singapore Management University

Doświadczenie zawodowe Pani Patrycji Wojtczyk:

- 2017 - obecnie - Dział Marketingu w Jeronimo Martins Polska S.A.

- 2016 - Project Manager w Havas Worldwide Polska

- 2015 - Asystent w Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.

Ponadto Pani Patrycja Wojtczyk od 2016 roku jest członkiem organizacji studenckiej AIESEC Projekt: Global Talent CRM, wcześniej natomiast udzielała się w licznych działaniach jako wolontariusz.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami, żadna z ww. osób:

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") w dniu 21 czerwca 2018 r.

W odniesieniu do dokumentów, będących przedmiotem głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki informuje, że sprawozdania finansowe, wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 10.1 - 10.3 przyjętego porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 20 kwietnia 2018 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 10.4 porządku obrad, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 24 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, nie miało także miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r. na godzinę 08:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., uwzględniający m.in. szczegółowy porządek obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że postanowił zmienić, określony w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku z pierwotnie wskazanego dnia 30 maja 2018 r. na dzień 25 maja 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETULA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: "ZT INVEST Zbigniew Tarłowski" z siedzibą w Zamościu ("Wykonawca"), umowę o kompleksową realizację wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C", wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu ("Umowa"), jako ostatniego etapu inwestycji pod nazwą "Klonowy Park", realizowanej przy ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim.

W ramach etapu objętego Umową powstanie 21 lokali mieszkalnych i 13 garaży.

Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony na III kwartał 2019 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 3,05 mln zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Jednocześnie Spółce przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 10% wartości Umowy.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa stanowi trzeci etap realizacji inwestycji pod nazwą "Klonowy Park" w Janowie Lubelskim, w ramach której Grupa Kapitałowa WIKANA zrealizowała dotychczas budynki mieszkalne "A" i "B", obejmujące łącznie 45 mieszkań.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że postanowił zmienić, określony w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego odpowiednio Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA za 2017 rok, z pierwotnie wskazanego dnia 30 kwietnia 2018 r. na dzień 20 kwietnia 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2017 i 27/2017 w sprawie zawarcia przez spółkę zależną umów o roboty budowalne dotyczące projektu "Osiedla Marina B" w Lublinie, Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. spółki zależne Emitenta, tj.: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k. (w związku ze zmianą komplementariusza działająca obecnie jako WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k.) oraz WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o., działająca jako inwestor zastępczy (łącznie "Spółki"), skierowały do HEN-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Wykonawca") oświadczenia o odstąpieniu od umów o wykonanie robót budowanych, o których mowa w ww. raportach bieżących, w zakresie niezrealizowanych części zadań inwestycyjnych, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczeń, wraz z wezwaniem Wykonawcy do zapłaty kary umownej.

Przyczyną odstąpienia przez Spółki od umów o wykonanie robót budowanych jest stwierdzone opóźnienie w realizacji przedmiotu umów powstałe z winy Wykonawcy. Na dzień złożenia oświadczeń o odstąpieniu od ww. umów z tytułu ich realizacji zafakturowano kwotę w łącznej wysokości ok. 3,01 mln zł netto, co odpowiada za 21,35% zaawansowania prac. Niemniej w związku z zaplanowanymi działaniami w obszarze przyspieszenia prac w oparciu o własne służby, jak również udział kontrahentów zewnętrznych, w ocenie Zarządu Emitenta odstąpienie od ww. umów nie powinno spowodować uchybienia planowanemu terminowi przeniesienia własności lokali zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu deweloperskiego.

Jednocześnie, w związku ze złożonymi oświadczeniami o odstąpieniu od umów w zakresie niezrealizowanej części zadania inwestycyjnego, Spółki wezwały Wykonawcę do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umów przez Spółki z winy Wykonawcy w łącznej wysokości ok. 1,06 mln zł (tj. odpowiednio 0,52 mln zł oraz 0,54 mln zł) z natychmiastowym żądaniem jej zapłaty, tj. wymagalnością z dniem doręczenia wezwań.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych

*** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ ana/

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółki notowane na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/

Liczba umów przenoszących własność wyniosła w I kwartale 44 w stosunku do 70 przed rokiem.

Spółka poinformowała w komunikacie, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I kwartale 2018 r. miały w szczególności przekazania lokali w projekcie Osiedle Marina w Lublinie. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 5 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, że spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w I kwartale 2018 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 44 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 74 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w analogicznym okresie w 2017 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 70 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 63 lokali.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I kwartale 2018 r. miały w szczególności przekazania lokali w projekcie Osiedle Marina w Lublinie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., dotyczącego obligacji serii A ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę zależną WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA S.K.A. (obecnie: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Sp.k.; "Spółka") oraz raportów wcześniejszych w tym zakresie, Zarząd WIKANA S.A. informuje o uzgodnieniu w dniu 30 marca 2018 r. z jedynym Obligatariuszem posiadającym Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu Obligacji z określonego na dzień 31 marca 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r.

Konsekwencją aktualizacji zapisów, wynikających z powyższej zmiany, jest również odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania zabezpieczenia roszczeń z tytułu Obligacji w formie poddania się przez Spółkę egzekucji do wysokości 150% wartości nominalnej objętych Obligacji na rzecz Obligatariusza. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do informacji nt. sporu sądowego dotyczącego pozwu o zapłatę przez WIKANA S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") kwoty ok. 0,87 mln zł na rzecz spółki prawa handlowego ("Kontrahent"), przekazywanych w kolejnych raportach okresowych Emitenta, w tym m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2017 (str. 31), przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2017 r., Zarząd WIKANA S.A. informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Kontrahenta, zgodnie z którym zasądzono od Emitenta na rzecz Kontrahenta zapłatę wskazanej powyżej kwoty 0,87 mln zł, powiększonej o kwotę należnych odsetek (0,76 mln zł) oraz zwrot kosztów podstępowań (łącznie 0,09 mln zł).

Emitent informuje, że zasądzone kwoty zostaną ujęte w formie rezerwy w wynikach 2017 roku w łącznej kwocie 1,72 mln zł. Jednocześnie Emitent awizuje złożenie skargi kasacyjnej od przedmiotowego wyroku. O podjęciu ewentualnych działań odwoławczych Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 w sprawie zawarcia przez spółkę zależną istotnej umowy, Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. spółki zależne Emitenta tj.: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k. (w związku ze zmianą komplementariusza działająca obecnie jako WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k.) oraz WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA Sp.k., działająca jako inwestor zastępczy, (łącznie "Spółki") skierowały do INVEST PARTNER Arkadiusz Matuła Sp.k. ("Wykonawca") oświadczenie o odstąpieniu od umowy o wykonanie robót budowanych, o której mowa w ww. raporcie bieżącym, w zakresie niezrealizowanej części zadania inwestycyjnego, wraz z wezwaniem Wykonawcy do zapłaty kary umownej.

Przyczyną odstąpienia przez Spółki od umowy o wykonanie robót budowanych jest stwierdzone opóźnienie z winy Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w zakresie budynków A, B i C. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z tytułu realizacji tej umowy zafakturowano kwotę w łącznej wysokości ok. 2,8 mln zł netto. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe nie powinno spowodować uchybienia planowanemu terminowi przeniesienia własności lokali zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Jednocześnie, w związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w zakresie niezrealizowanej części zadania inwestycyjnego, Spółki wezwały Wykonawcę do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Spółki z winy Wykonawcy w wysokości ok. 0,94 mln zł z natychmiastowym żądaniem jej zapłaty, tj. wymagalnością z dniem doręczenia tego wezwania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 23 lutego 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - jako podmiot korzystający z zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, w dzielnicy Podgórze (Nieruchomość), stanowiącej obecnie własność PKO Leasing Spółka Akcyjna (dalej: PKO Leasing) - zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA aneks (dalej: Aneks) do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r.

Na mocy Aneksu, w związku z wykreśleniem hipotek obecnie obciążających Nieruchomość, strony Aneksu ustaliły nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej z pierwotnie określonego do dnia 30 czerwca 2018 r. na do dnia 31 sierpnia 2018 r., przy zachowaniu warunku pod jakim ma zostać zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży Nieruchomości, jakim jest nabycie Nieruchomości przez Spółkę od PKO Leasing.

Dodatkowo, w drodze Aneksu strony nieznacznie zmieniły także wartość umowy sprzedaży Nieruchomości.

Pozostałe warunki przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości nie uległy istotnej zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka"), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], informuje że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 388 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 31 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę, na mocy której powołała z dniem 1 lutego 2018 r. do swojego składu Pana Piotra Rybojada, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Informacje nt. wykształcenia Pana Piotra Rybojada:

- 2003 - dyplom MBA - University of Illinois wspólnie z Politechniką Lubelską

- 1998 - studia podyplomowe Planowanie i Marketing - University of Illinois wspólnie z Politechniką Lubelską

- 1997 - studium Public Relations - Lubelska Szkoła Biznesu

- 1992 - studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Rybojada:

- od 2008 - dyrektor generalny spółki deweloperskiej Nordic Development S.A.

- 2007-2008 - dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju WIKANA S.A.

- 2006-2007 - p.o. dyrektora ds. handlowych Mostostal Puławy S.A.

- 2001-2006 - dyrektor naczelny, a następnie prezes zarządu fabryki stolarki PCV i Alu Ekoplast Kwiatek Sp. z o.o.

- 1999-2001 - pełnomocnik prezesa ds. handlu Żagiel S.A.

- 1998-1999 - prezes zarządu sieci supermarketów Super jEden Sp. z o.o.

- 1994-1998 - kierownik Biura Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Lublinie

- 1992-1994 - specjalista w biurze handlu zagranicznego Multico S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Rybojad nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Rybojad oświadczył także, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] ("Rozporządzenie"), Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2018 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport roczny WIKANA S.A. za 2017 rok - 30 kwietnia 2018 r.

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WIKANA za 2017 rok - 30 kwietnia 2018 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 30 maja 2018 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 28 września 2018 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 29 listopada 2018 r.

Zarząd Emitenta informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz półroczne skrócone sprawozdania finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie, w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że nie będzie publikować raportów kwartalnych odpowiednio za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 r. Pani Joanna Grzelczak złożyła, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2018 r., rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. oraz nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., dotyczących obligacji serii A ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę zależną WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KROSNO S.K.A., Zarząd WIKANA S.A. informuje o uzgodnieniu w dniu 23 stycznia 2018 r. z Obligatariuszami posiadającymi Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na:

- zmianie terminu wykupu Obligacji z określonego na dzień 23 stycznia 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r.;

- zmianie oprocentowania Obligacji ze zmiennego na stałe.

Konsekwencją aktualizacji zapisów, wynikających z powyższej zmiany, jest również odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania zabezpieczenia roszczeń z tytułu Obligacji w formie poddania się przez Spółkę egzekucji do wysokości 150% wartości nominalnej objętych Obligacji na rzecz Obligatariuszy oraz wydłużenia do 30 września 2019 r. okresu obowiązywania poręczeń ustanowionych na rzecz Obligatariuszy. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

*** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych

(PAP Biznes)

sar/

Liczba umów przenoszących własność wyniosła w 2017 roku 208 w stosunku do 258 przed rokiem.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym IV kwartale liczba umów deweloperskich i przedwstępnych wyniosła 79, a umów przenoszących własność było 76.

Spółka poinformowała w komunikacie, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Osiedle Marina w Lublinie, Osiedle Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House w Lublinie, Miasteczko Wikana w Lublinie oraz Klonowy Park w Janowie Lubelskim, a także Świerkowa Aleja w Zamościu. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 9 stycznia 2018 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, iż spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w 2017 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 208 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 270 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w 2016 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 258 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 260 lokali.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Osiedle Marina w Lublinie, Osiedle Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House w Lublinie, Miasteczko Wikana w Lublinie oraz Klonowy Park w Janowie Lubelskim, a także Świerkowa Aleja w Zamościu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 6/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., nr 7/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. oraz nr 31/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r., dotyczących obligacji serii A ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę zależną WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA S.K.A. (obecnie: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Sp.k.; "Spółka"), Zarząd WIKANA S.A. informuje

o uzgodnieniu w dniu 29 grudnia 2017 r. z jedynym Obligatariuszem posiadającym Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu Obligacji z określonego na dzień 31 grudnia 2017 r. na dzień 31 marca 2018 r.

Konsekwencją aktualizacji zapisów, wynikających z powyższej zmiany, jest również odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania zabezpieczenia roszczeń z tytułu Obligacji w formie poddania się przez Spółkę egzekucji do wysokości 150% wartości nominalnej objętych Obligacji na rzecz Obligatariusza. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 30/2015 z dnia 16 października 2015 r., nr 59/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz nr 22/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., dotyczących obligacji serii B ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę zależną WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. ("Spółka"), Zarząd WIKANA S.A. informuje o uzgodnieniu w dniu 29 grudnia 2017 r. z jedynym Obligatariuszem posiadającym Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu Obligacji z określonego na dzień 31 grudnia 2017 r. na dzień 31 grudnia 2018 r.

Konsekwencją aktualizacji zapisów, wynikających z powyższej zmiany, jest również aktualizacja zapisów dotyczących zabezpieczeń roszczeń z tytułu Obligacji, w tym odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania zabezpieczenia w formie poddania się przez Spółkę egzekucji do wysokości 150% wartości nominalnej objętych Obligacji na rzecz Obligatariusza. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju emitenta i realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2021. Na obecnym etapie rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym dalszy rozwój emitenta drogą akwizycji przy wsparciu inwestora zewnętrznego lub podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, jak innych zmian struktury właścicielskiej, zawarcie aliansu strategicznego, jak również niewybranie żadnej z przedstawionych opcji" - podano w komunikacie.

Wikana poinformowała, że dotąd żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji nie zostały podjęte. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd WIKANA S.A informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju Emitenta i realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2021. Na obecnym etapie rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym dalszy rozwój Emitenta drogą akwizycji przy wsparciu inwestora zewnętrznego lub podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, jak innych zmian struktury właścicielskiej, zawarcie aliansu strategicznego, jak również niewybranie żadnej z przedstawionych opcji.

Emitent wyjaśnia przy tym, iż na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd Emitenta nie zostały dotąd podjęte.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że postanowił zmienić, określony w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za III kwartały 2017 roku z pierwotnie wskazanego dnia 29 listopada 2017 r. na dzień 16 listopada 2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Emitent, spółka zależna Emitenta tj. WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k. ("Kredytobiorca") oraz komplementariusz Kredytobiorcy, tj. WIKANA PRIM Sp. z o.o. ("Komplementariusz"), zawarli umowę wsparcia projektu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2017 z dnia 5 października 2017 r.

Na mocy ww. umowy wsparcia, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiązali się wobec Banku przede wszystkim do zapewnienia wsparcia finansowego projektu i prawidłowej realizacji umowy kredytu, o których mowa w ww. raporcie bieżącym, poprzez zobowiązanie się do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty nieco ponad 2 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji ww. inwestycji oraz do wsparcia działalności Kredytobiorcy. Dodatkowo, zgodnie z umową wsparcia, w celu zabezpieczenia finansowych zobowiązań Emitenta oraz Komplementariusza, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oba podmioty zobowiązały się do poddania się solidarnie na rzecz Banku egzekucji z zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytowej do łącznej kwoty nieco ponad 2 mln zł oraz z możliwością wystąpienia przez Bank do sądu o nadanie tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 września 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Emitent, spółka zależna Emitenta tj. WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. ("Kredytobiorca") oraz komplementariusz Kredytobiorcy, tj. WIKANA PRIM Sp. z o.o. ("Komplementariusz"), zawarli umowę wsparcia projektu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Na mocy ww. umowy wsparcia, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiązali się wobec Banku przede wszystkim do zapewnienia wsparcia finansowego projektu i prawidłowej realizacji umowy kredytu, o których mowa w ww. raporcie bieżącym, poprzez zobowiązanie się do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,4 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji ww. inwestycji oraz do wsparcia działalności Kredytobiorcy. Dodatkowo, zgodnie z umową wsparcia, w celu zabezpieczenia finansowych zobowiązań Emitenta oraz Komplementariusza, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oba podmioty zobowiązały się do poddania się solidarnie na rzecz Banku egzekucji z zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytowej do łącznej kwoty 3,4 tys. zł oraz z możliwością wystąpienia przez Bank do sądu o nadanie tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 października 2017 r. Pan Maciej Węgorkiewicz złożył, ze skutkiem na moment złożenia, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jako przyczyny rezygnacji zostały wskazane powody osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka"), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], informuje że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 388 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ustęp 1-3 Statutu Spółki, w związku z § 27 ustęp 2 Statutu Spółki, w dniu 19 października 2017 r. podjęła uchwałę, na mocy której powołała do swojego składu Panią Patrycję Wojtczyk, powierzając Jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Informacje nt. wykształcenia Pani Patrycja Wojtczyk:

- 10/2015 - obecnie - studia licencjackie (kierunek: zarządzanie, specjalizacja: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

- 01/2017 - 05/2017 - Singapore Management University

Doświadczenie zawodowe Pani Patrycji Wojtczyk:

- 2017 - obecnie - Dział Marketingu w Jeronimo Martins Polska S.A.

- 2016 - Project Manager w Havas Worldwide Polska

- 2015 - Asystent w Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.

Ponadto Pani Patrycja Wojtczyk od 2016 roku jest członkiem organizacji studenckiej AIESEC Projekt: Global Talent CRM, wcześniej natomiast udzielała się w licznych działaniach jako wolontariusz.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Patrycja Wojtczyk nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Patrycja Wojtczyk oświadczyła także, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 października 2017 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Kredytobiorca") - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu budowlano - hipotecznego ("Kredyt") w kwocie 18,7 mln zł ("Umowa") z przeznaczeniem na realizację sześciu budynków wielomieszkaniowych oznaczonych jako: B1, B2, B3, B6, B7 i B8 realizowanych w ramach dwóch etapów inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B" w Lublinie. O zawarciu umów o wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji ww. budynków Emitent informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 26/2017 i 27/2017.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 września 2021 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty ok. 37,4 mln zł na nieruchomości, na której realizowane są budynki B1, B2, B3, B6, B7 i B8, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty ok. 37,4 mln zł w terminie do dnia 31 września 2024 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu ("Umowa Wsparcia"), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy

do kwoty ok. 2,0 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty ok. 2,0 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować kolejnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w związku z zawarciem w dniu 5 października 2017 r. pomiędzy Emitentem, a akcjonariuszem większościowym Spółki, tj. Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("VALUE FIZ") aneksu do umowy pożyczki ("Umowa") zawartej przez ww. strony w dniu 31 sierpnia 2017 r. wysokość pożyczki została zwiększona z pierwotnej kwoty 1,3 mln zł do kwoty 4,3 mln zł. Poza zwiększeniem wartości Umowy ww. aneks nie przewiduje innych istotnych zmian do Umowy.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zgodnie z Umową termin spłaty pożyczki został ustalony do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym Spółka jest uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części kwoty pożyczki. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny z wystawienia Emitenta.

Pozostałe zapisy Umowy są typowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych

*** spółki notowane na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/

* sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych

(PAP Biznes)

sar/ asa/

Liczba umów przenoszących własność wyniosła w tym okresie 132 lokale w stosunku do 104 przed rokiem.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym III kwartale liczba umów deweloperskich i przedwstępnych wyniosła 68, a umów przenoszących własność było 20.

Spółka poinformowała w komunikacie, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w III kwartałach 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Osiedle Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House, Miasteczko Wikana i Misjonarska 12 w Lublinie oraz Świerkowa Aleja w Zamościu.(PAP Biznes)

pel/ jtt/

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 3 października 2017 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, iż spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w III kwartałach 2017 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 132 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 191 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w analogicznym okresie w 2016 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 104 lokale;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 154 lokali.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w III kwartałach 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Osiedle Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House, Miasteczko Wikana i Misjonarska 12 w Lublinie oraz Świerkowa Aleja w Zamościu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2017 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - jako podmiot korzystający z zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, w dzielnicy Podgórze (Nieruchomość), stanowiącej obecnie własność PKO Leasing Spółka Akcyjna (dalej: PKO Leasing) - zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA przedwstępną warunkową umowę sprzedaży Nieruchomości (Umowa). Umowa została zawarta pod warunkiem nabycia Nieruchomości przez Spółkę od PKO Leasing, jednak nie wcześniej niż w okresie ośmiu tygodni od daty wykreślenia ostatniej z hipotek obecnie obciążających Nieruchomość i nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r., z tym że jeżeli wykreślenie ostatniej z hipotek nastąpi po dniu 7 maja 2018 r. umowa zostanie zawarta w terminie pięćdziesięciu sześciu dni od tejże daty.

Wartość Umowy została określona na kwotę 8 mln zł netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Powyższa transakcja stanowi potwierdzenie kontynuacji strategii, o której Emitent informował tak w raportach bieżących, jak i okresowych, zakładającej dezinwestycję poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności Grupy Kapitałowej WIKANA i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności deweloperskiej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że postanowił zmienić, określony w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku z pierwotnie wskazanego dnia 29 września 2017 r. na dzień 20 września 2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 w sprawie zawarcia pakietu umów związanych z pozyskaniem przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego, Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. spółka zależna Emitenta tj. WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), zawarła z RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do ww. umowy kredytu budowlanego ("Aneks").

Na mocy Aneksu ustalono przede wszystkim, że kwota kredytu budowlanego oraz kwota kredytu VAT uległy zmniejszeniu odpowiednio maksymalnie do 6,5 mln zł oraz 0,3 mln zł. Ponadto strony postanowiły wydłużyć ostateczny termin spłaty ww. zobowiązań do dnia 30 marca 2018 r.

Dodatkowo na mocy Aneksu ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie umowy kredytu budowlanego w formie umowy przystąpienia przez Emitenta do długu Spółki z tytułu tej umowy na podstawie której Emitent przystąpił jako dłużnik solidarny obok Spółki do ww. długu. Ponadto, w związku z zwartym Aneksem ww. podmioty wraz z komplementariuszem Spółki tj. WIKANA FORTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie poddały się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 13,5 mln zł w terminie do dnia 30 marca 2021 roku.

W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie wprowadziły istotnych zmian do umowy kredytu budowlanego zawartej z Bankiem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. (poprzednio: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k.) z siedzibą w Lublinie ("Kredytobiorca") - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu budowlano - hipotecznego ("Kredyt")

w kwocie 31,5 mln zł ("Umowa") z przeznaczeniem na realizację sześciu budynków wielomieszkaniowych oznaczonych jako C, D i O, P, R, S, wraz z dwoma garażami podziemnymi, realizowanych w ramach dwóch ostatnich etapów inwestycji pod nazwą "Osiedle Zielone Tarasy" w Rzeszowie, w ramach której powstało dotychczas dziewięć budynków. O zawarciu umów o wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budynków oznaczonych numerami C, D i O, P, R, S Emitent informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 16/2017 i 17/2017.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 sierpnia 2021 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty blisko 63 mln zł na nieruchomościach, na których są realizowane budynki C, D i O, P, R, S, zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty blisko 63 mln zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu ("Umowa Wsparcia"), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,4 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3,4 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować kolejnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Powyższe stanowi także wypełnienie zobowiązań określonych w umowach zawartych przez Kredytobiorcę z DESERTO Sp. z o.o., tj. generalnym wykonawcą budynków C, D i O, P, R, S, do zapewnienia finansowania przez instytucję finansującą przedmiotów tychże umów, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2017.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. oraz nr 7/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., dotyczących obligacji serii A ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę zależną WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA S.K.A. (obecnie: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Sp.k.; "Spółka"), Zarząd WIKANA S.A. informuje o uzgodnieniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. z jedynym Obligatariuszem posiadającym Obligacje zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu Obligacji z pierwotnie określonego na dzień 24 sierpnia 2017 r. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Konsekwencją aktualizacji zapisów, wynikających z powyższej zmiany, jest również odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania zabezpieczenia roszczeń z tytułu Obligacji w formie poddania się przez Spółkę egzekucji do wysokości 150% wartości nominalnej objętych Obligacji na rzecz Obligatariusza. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent"/"Spółka") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 388 § 1 Ksh oraz § 29 ust. 2 i § 40 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta tj. spółki pod firmą: BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, która zgodnie z treścią uchwały:

a) dokona przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej WIKANA sporządzonych wg stanu na dzień: 30 czerwca 2017 r. oraz 30 czerwca 2018 r.;

b) przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017 i 2018.

Wybrany podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3355.

Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej WIKANA sporządzonych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. oraz w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015 i 2016.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres obejmujący wykonanie wskazanych powyżej czynności.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółki notowane na Catalyst

*** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych. (PAP Biznes)

sar/ ana/

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółki notowane na Catalyst

*** sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych. (PAP Biznes)

sar/

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

(PAP Biznes)

sar/ jtt/

W I połowie roku liczba umów przenoszących własność wyniosła 112 lokali w stosunku do 75 przed rokiem. W samym II kwartale 2017 r. liczba ta wyniosła 42 lokale.

Spółka poinformowała, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I półroczu 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House w Lublinie oraz Świerkowa Aleja w Zamościu. (PAP Biznes)

pel/ ana/

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej, zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA, Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że po zakończeniu agregacji danych cząstkowych w dniu 5 lipca 2017 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji, iż spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w I półroczu 2017 r. odnotowały następujące wyniki sprzedaży lokali:

- liczba umów przenoszących własność: 112 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 123 lokali.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje o wynikach sprzedaży lokali w analogicznym okresie w 2016 r.:

- liczba umów przenoszących własność: 75 lokali;

- liczba umów deweloperskich i przedwstępnych: 99 lokali.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I półroczu 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House w Lublinie oraz Świerkowa Aleja w Zamościu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2017 r. przez spółkę zależną Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LAMDA S.K.A. - kolejnego aneksu do umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. ("Umowa"). Zgodnie z zawartym aneksem, termin wykupu weksla, zmieniony zgodnie z informacjami zwartymi w raporcie bieżącym nr 10/2017 na dzień 30 czerwca 2017 r., został wydłużony do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z HEN-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Wykonawca") umowę o kompleksowe wykonanie robót budowlanych ("Umowa"), polegających na realizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ("B2", "B3" i "B6") z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w ramach drugiego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B" w Lublinie. Emitent przypomina, że w ramach etapu "A" inwestycji zrealizował dotychczas trzy budynki, a dwa kolejne są w trakcie realizacji.

W ramach etapu objętego Umową powstanie 48 lokali.

Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony na dzień 4 grudnia 2018 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 7 148 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Jednocześnie Spółce przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 7,5% wartości Umowy.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z HEN-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Wykonawca") umowę o kompleksowe wykonanie robót budowlanych ("Umowa"), polegających na realizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ("B1", "B7" i "B8") z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w ramach pierwszego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B" w Lublinie. Emitent przypomina, że w ramach etapu "A" inwestycji zrealizował dotychczas trzy budynki, a dwa kolejne są w trakcie realizacji.

W ramach etapu objętego Umową powstanie 48 lokali.

Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony na dzień 4 grudnia 2018 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 6 952 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Jednocześnie Spółce przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 7,5% wartości Umowy.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A., działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] informuje, iż jedynym akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. ("Zgromadzenie") był VALUE FIZ subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie z 10 198 534 akcjami, uprawniającymi do oddania 10 198 534 głosów, stanowiących 100% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 50,96% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. otrzymał od Pani Marty Kruk oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca 2017 r.

Jako przyczyny rezygnacji zostały wskazane powody osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2015 z dnia 16 października 2015 r. oraz nr 59/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., dotyczących obligacji serii B ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę zależną WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A., Zarząd WIKANA S.A. informuje o uzgodnieniu w dniu

13 czerwca 2017 r., z jedynym Obligatariuszem posiadającym Obligacje, zmian warunków emisji Obligacji obejmujących w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji z określonego na dzień 30 czerwca 2017 r. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Za wyjątkiem powyższej zmiany pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z DESERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku ("Wykonawca") aneksy do umów o wykonanie robót budowlanych, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 16/2017 i 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Na mocy przedmiotowych aneksów wydłużono do końca lipca 2017 r. terminy, pierwotnie określone na dzień 10 czerwca 2017 r., w których każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umów w niezrealizowanych częściach: Wykonawcy w przypadku braku złożenia przez Spółkę w terminie do końca lipca 2017 r. oświadczenia o posiadanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu umowy, zaś Spółce - wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. Emitent, spółka zależna Emitenta tj. WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k. (poprzednio: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k., dalej również jako: "Kredytobiorca") oraz komplementariusz Kredytobiorcy, tj. WIKANA PRIM Sp. z o.o., zawarli umowę wsparcia projektu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na mocy ww. umowy wsparcia, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiązali się wobec Banku przede wszystkim do zapewnienia wsparcia finansowego projektu i prawidłowej realizacji umowy kredytu, o których mowa w ww. raporcie bieżącym, poprzez zobowiązanie się do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 1 143 tys. zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji ww. inwestycji oraz do wsparcia działalności Kredytobiorcy. Dodatkowo, zgodnie z umową wsparcia, w celu zabezpieczenia finansowych zobowiązań Emitenta oraz Komplementariusza, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oba podmioty zobowiązały się do poddania się solidarnie na rzecz Banku egzekucji z zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytowej do łącznej kwoty 1 143 tys. zł oraz z możliwością wystąpienia przez Bank do sądu o nadanie tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r., wraz z załącznikami do tych projektów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r. na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., uwzględniający m.in. szczegółowy porządek obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA MRITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z DESERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku ("Wykonawca") umowę o wykonanie robót budowlanych ("Umowa"), polegających na realizacji zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (O, P, R, S), połączonych dwoma wspólnymi garażami podziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w ramach kolejnego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Zielone Tarasy" w Rzeszowie. Emitent przypomina, że w ramach przedmiotowej inwestycji zrealizował dotychczas dziewięć budynków.

W ramach etapu objętego Umową powstaną 92 lokale mieszkalne.

Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony na dzień 15 listopada 2018 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 18 426 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Jednocześnie Spółce przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 10% wartości Umowy.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jednakże do dnia 10 czerwca 2017 r. każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części: Wykonawcy w przypadku braku złożenia przez Spółkę w ww. terminie oświadczenia o posiadanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu Umowy, zaś Spółce - wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA MRITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z DESERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku ("Wykonawca") umowę o wykonanie robót budowlanych ("Umowa"), polegających na realizacji zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (C, D), wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą, w ramach kolejnego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Zielone Tarasy" w Rzeszowie. Emitent przypomina, że w ramach przedmiotowej inwestycji zrealizował dotychczas dziewięć budynków.

W ramach etapu objętego Umową powstanie 46 lokali mieszkalnych.

Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony dzień 15 listopada 2018 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 10 074 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Jednocześnie stronom Umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 10% wartości Umowy.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jednakże do dnia 10 czerwca 2017 r. każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części: Wykonawcy w przypadku braku złożenia przez Spółkę w ww. terminie oświadczenia o posiadanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu Umowy, zaś Spółce - wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W ślad za raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianach w Zarządzie WIKANA S. ("Emitent", "Spółka") oraz powołaniu nowych osób zarządzających, Zarząd Spółki poniżej przekazuje szczegółowe informacje dotyczące Pani Agnieszki Maliszewskiej, pełniącej obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz Pani Marty Kruk i Pana Pawła Chołoty, pełniących funkcje Członków Zarządu Emitenta.

Pani Agnieszka Maliszewska jest absolwentką Wydziału Budowlanego Politechniki Lubelskiej w Lublinie, na którym to Wydziale w 2009 r. ukończyła również studia podyplomowe.

W 2012 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (MBA), zaś w 2017 r. - menedżerskie studia deweloperskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 2002 r. uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno - budowlanej (nr 559/Lb/2002).

Pani Agnieszka Maliszewska w latach 1998 - 2008 współpracowała z firmami budowlanymi, m.in.: jako Kierownik Budowy, Kosztorysant i Kierownik Działu Technicznego, od 2008 r. jest Biegłym Sądowym w zakresie Budownictwa Lądowego, w latach 2012 - 2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji Polska Ekologia, zaś od 2014 r. jest związana z Grupą Kapitałową WIKANA (od 2009 r. jako Dyrektor ds. Inwestycji, natomiast od 2014 r. jako Członek Zarządu Emitenta oraz wybranych spółek zależnych Emitenta). Od 2017 r. jest członkiem Konwentu Politechniki Lubelskiej.

Pani Agnieszka Maliszewska odbyła następujące szkolenia i kursy zawodowe:

2004 - Regulacje Prawne w Zamówieniach Publicznych;

2008 - Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2009 - Szkolenia Branżowe dla Inżynierów Budowlanych w Zakresie Nowych Technologii w Branży Budowlanej;

2010 - Kosztorysowanie Robót Budowlanych;

2011 - Sztuka Prowadzenia Negocjacji Handlowych i Biznesowych;

2012 - Zarządzanie przez cele i kompetencje; Zarządzanie sobą w czasie; Planowanie Strategiczne w MMSP;

2013 - Komunikacja Społeczna; Opracowanie i wdrożenie strategii przedsiębiorstwa planującego rozwój w oparciu o nowe technologie.

Pani Marta Kruk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończyła kierunek prawo. Z Grupą Kapitałową WIKANA jest związana od 2011 r., w tym jako:

- od 2013 r. - Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego w przedsiębiorstwie Emitenta;

- od 2014 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Multiserwis S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

- od 2014 r. - członek Rady Nadzorczej ZIELONE TARASY S.A. z siedzibą w Lublinie;

- od 2015 r. - Dyrektor Zarządzający w przedsiębiorstwie Emitenta,

- od 2016 r. - Członek Zarządu WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. oraz WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o.

Pan Paweł Chołota jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradca Inwestycyjny.

Pan Paweł Chołota jest związany z Grupą Kapitałową WIKANA od 2011 r., w tym jako:

- od 2013 r. - Specjalista ds. Controllingu;

- od 2014 r. - Starszy specjalista ds. finansów, p.o. kierownika działu finansowego, a następnie Kierownik Działu Controllingu i Finansów;

- od 2016 r. - Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych.

Pan Paweł Chołota sprawuje także następujące funkcje w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta:

- od 2014 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej TBS "Nasz Dom" Sp. z o. o.;

- od 2016 r. - Członek Rady Nadzorczej ZIELONE TARASY S.A., zaś od 2017 r. - Przewodniczący Rady;

- od 2016 r. - Członek Zarządu WIKANA MANAGEMENT Sp. z o. o. oraz Członek Zarządy WIKANA PROPERTY Sp. z o. o.

Szczegółowa podstawa prawna: § 28 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spółka WIKANA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym Rada podjęła uchwałę w sprawie:

- powierzenia z dniem 1 maja 2017 r. Pani Agnieszce Maliszewskiej, pełniącej dotychczas w Zarządzie Emitenta funkcję Członka Zarządu, pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

- powołania z dniem 1 maja 2017 r. do Zarządu Spółki Pani Marty Kruk i powierzenia Jej z tym dniem pełnienia funkcji Członka Zarządu,

- powołała z dniem 1 maja 2017 r. do Zarządu Spółki Pana Pawła Chołoty i powierzenia Mu z tym dniem pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami, żadna z ww. osób:

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, bądź wspólnik spółki osobowej,

- nie pełni funkcji członka organu spółki kapitałowej poza Grupą Kapitałową Emitenta,

- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu poza Grupą Kapitałową Emitenta,

- nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Zarząd Emitenta pragnie poinformować, że szczegółowe informacje dotyczące ww. osób zostaną przekazane do publicznej wiadomości w możliwie najkrótszym czasie, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. otrzymał od Pana Roberta Pydzika oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2017 r.

Jako przyczyny rezygnacji zostały wskazane powody osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k. (poprzednio: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k.) z siedzibą w Lublinie ("Kredytobiorca") - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu budowlano - hipotecznego ("Kredyt")

w kwocie 11 329 tys. zł ("Umowa") z przeznaczeniem na realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B-C, wraz z garażami podziemnymi, instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu, w ramach kolejnego etapu (B4) inwestycji pod nazwą Sky House w Lublinie ("Inwestycja"). O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2017.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 kwietnia 2021 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna do kwoty 22 658 tys. zł na nieruchomościach, na których ma być realizowana Inwestycja oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 22 658 tys. zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu ("Umowa Wsparcia"), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 1 143 tys. zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji Inwestycji oraz do wsparcia działalności Kredytobiorcy. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 143 tys. zł. Zarówno o fakcie podpisania Umowy Wsparcia, jak i ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz