Budimex SA

Zarząd Budimeksu S.A.zawiadamia, że 23.06.2020 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z powyższą ofertą wynosi 190 770 225,65 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 102 097 560,98 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Zamawiający powiadomi Wykonawcę o Dacie Rozpoczęcia nie mniej niż 14 dni przed tą datą

Termin zakończenia robót: 800 dni

Okres gwarancji: 365 dni

Zaliczka: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 56 dni od otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: brak

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z wartością oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r.:

1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, ul. Inflancka 4b, 00-189 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 552 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.06.2020 r.: 12,31 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99 %.

2. NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA: Liczba głosów: 1 618 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.06.2020 r.: 7,81 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,34 %.

3. FERROVIAL AGROMAN INTERNATIONAL SE, KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA: Liczba głosów: 14 078 159; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.06.2020 r.: 67,92 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 55,14 %.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 18 czerwca 2020 r. podjęło Uchwałę nr 390 o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji Pana Artura Kucharskiego.

Pan Artur Kucharski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka rady nadzorczej, w tym w spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW.

W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych, w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu Audytu. Ponadto ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.

Pan Artur Kucharski z wykształcenia jest inżynierem z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i ponad 10-letnim nadzorczym. W 1999 uzyskał dyplom ACCA oraz tytuł MBA w 2011 roku.

Od października 2017 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka w Alior Bank SA.

Od kwietnia 2016 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco South Eastern Europe S.A.

Od lipca 2015 do lipca 2019 Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu Strategii w Prime Car Management S.A.

Od października 2011 roku do lipca 2017 roku członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. (Grupa Azoty S.A.)

Od sierpnia 2010 roku- Członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland SA.

Od lipca 2010 do maja 2013 roku członek Rady Nadzorczej w Globe Trade Centre SA

Od lutego 2011 do marca 2012 Członek Rady Nadzorczej w Hydrapres SA.

Od listopada 2011 do grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej w Mostostal Zabrze Holding SA

Od kwietnia 2010 do września 2012 - Kopex SA - Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR, Audyt Wewnętrzny i Strategię, a wcześniej Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznych.

Od kwietnia 2002 roku do kwietnia 2010 roku - PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa, dział: Doradczy, stanowisko: od Starszego Menadżera do Dyrektora

Zakres obowiązków (typy realizowanych projektów):

• Doradztwo strategiczne obejmujące zagadnienia takie jak: analiza rynku, ocena pozycji konkurencyjnej firmy, definiowanie opcji strategicznych, analiza finansowa, wybór opcji optymalnej, planowanie i realizacja wdrożenia.

• Doradztwo operacyjne: restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, zmiana organizacji zakupowych, poprawa przepływów gotówkowych, poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą.

• Doradztwo w obszarze kontroli i nadzoru w obszarach: ocena i poprawa systemu kontroli wewnętrznych, audyt wewnętrzny, projekty o charakterze dochodzeniowym (forensic), ocena jakości i poprawności funkcjonowania organów statutowych i inne.

Od września 1995 - do marca 2002 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, dział: Badanie sprawozdań finansowych, stanowisko: od Asystenta do Menadżera

Zakres obowiązków:

• Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z polską Ustawą o Rachunkowości i/lub Standardami Międzynarodowymi (MSR).

• Doradztwo z zakresu finansów i rachunkowości (ocena kontroli wewnętrznych w tym obszarze, opinie na tematy rachunkowe),

• Projekty związane z transakcjami: (finansowe i operacyjne Due Diligence, badania w ramach IPO, wyceny spółek, badania spełnienia wymogów transakcyjnych).

• Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu metodyki badania oraz różnych zagadnień finansowo-księgowych.

• W latach od 2002 do 2007, wykładowca MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

• W latach 1996, 1997 i 1998 oddelegowany czasowo do pracy w Pricewaterhouse Rosja (łącznie 1 rok pracy).

Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 18 czerwca 2020 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,

2. Pani Agnieszka Wietrzykowska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.

8. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,

10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,

10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,

10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,

10.6. utworzenia kapitału rezerwowego,

10.7. podziału zysku za 2019 rok,

10.8. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.10. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,

10.11. ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,

10.12. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,

10.13. zmiany §16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,

10.14. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Nr 361

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 362

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 363

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 364

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.994.124 tysiące złotych /cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych/,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 232.723 tysiące złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.666 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 71.827 tysięcy złotych /siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.368 tysięcy złotych /trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 365

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.673.959 tysięcy złotych /sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 228.851 tysięcy złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 228.484 tysiące złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.163 tysiące złotych /osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 72.615 tysięcy złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 366

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. tworzy niniejszym kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Nr 367

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych /sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy/ postanawia się przeznaczyć na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych /sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,56 złotych /cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy/ brutto na jedną akcję.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok ustala się na dzień 1 lipca 2020 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Nr 368

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 369

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 370

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 371

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 372

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 373

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 374

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 375

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 376

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 377

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 378

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 379

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 380

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 381

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 382

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 16 maja 2019 roku (data wygaśnięcia mandatu).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 383

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 384

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 385

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 386

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 19.151.774 /dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 1.571.734 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 4.111 /cztery tysiące sto jedenaście/.

Uchwała Nr 387

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Na podstawie § 16 ust. 10 Statutu Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej Budimex S.A. uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników spółki Budimex S.A.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 19.149.061 /dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden/, głosy "przeciw" - 1.574.447 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem/, głosy "wstrzymujące się" - 4.111 /cztery tysiące sto jedenaście/.

Uchwała Nr 388

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/10 z obrębu 1-11-07, o obszarze 0,0529 ha, położoną w Warszawie, przy ulicy Guźca, która to nieruchomość oznaczona jest symbolem dr - w ewidencji gruntów i budynków oraz jest zabudowana drogą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WA2M/00095395/8, za cenę brutto 123,- /sto dwadzieścia trzy/ złote.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 18.172.906 /osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 2.554.713 /dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście/.

Uchwała Nr 389

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymują następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."

§ 2. § 16 ust. 9 lit. m) Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejsza literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h."

§ 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Nr 390

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Artura Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,

- głosy "za"- 19.986.567 /dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw" - 734.228 /siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem/, głosy "wstrzymujące się" - 6.824 /sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery/.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na dywidendę ma trafić 116,4 mln zł zysku netto za ubiegły rok. Pozostałe 116,3 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy.

Dniem dywidendy będzie 1 lipca, a termin jej wypłaty to 14 lipca.

Z zysku za 2018 rok spółka wypłaciła 6,3 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

epo/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 18 czerwca 2020 r. podjęło Uchwałę Nr 367 o wypłacie dywidendy za 2019 rok w kwocie 4,56 (cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) złotych brutto na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych (sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych (sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok, ustalono na dzień 1 lipca 2020 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 14 lipca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Pani Marzenna Anna Weresa - członek Rady Nadzorczej Budimex S.A. złożyła w dniu dzisiejszym ze skutkiem od dnia 18 czerwca 2020 r. rezygnację z uczestnictwa w Radzie.

Pani Marzenna Anna Weresa nie podała przyczyn złożenia rezygnacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Termin zakończenia robót wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

epo/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 16.06.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 229 368 072,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Ferrovial Agroman International SE - akcjonariusza Budimex S.A. Poniżej treść zawiadomienia:

Ferrovial Agroman International SE ("Ferrovial") na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamia, iż w związku z przyspieszoną budową księgi popytu (the accelerated book building - ABB Process) odnośnie 1.276.505 akcji ("Akcje") należących do Ferrovial w spółce Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") (reprezentujących 5 % kapitału zakładowego Spółki), co do których rozliczenie transakcji pakietowej nastąpiło w dniu 15 czerwca 2020 r., udział Ferrovial w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki obniżył się o 5 %, tj. z 55,14 % do 50,14 %.

Przed zakończeniem i rozliczeniem ABB Process, Ferrovial posiadał 14.078.159 akcji w Spółce (reprezentujących 55,14% kapitału zakładowego Spółki) oraz 14.078.159 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (reprezentujących 55,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

W wyniku ABB Process i rozliczenia transakcji pakietowej dotyczącej Akcji w dniu 15 czerwca 2020 r. zarówno liczba posiadanych przez Ferrovial akcji Spółki jak i liczba głosów przysługujących Ferrovial na Walnym Zgromadzeniu Spółki obniżyła się do 12.801.654 (reprezentujących 50,14 % odpowiednio w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Do Ferroviala nie należą spółki zależne posiadające akcje Spółki ani Ferrovial nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania głosu, zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

W załączeniu plik z zawiadomieniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

We wtorek agencja podała, że Ferrovial Agroman International chce sprzedać do 1.276.505 akcji Budimeksu, co stanowi około 5 proc. kapitału zakładowego spółki.

Dotąd Ferrovial kontrolował ok. 55,1 proc. akcji Budimeksu.

We wtorek na zamknięciu sesji kurs Budimeksu wynosił 227 zł. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Obecnie Ferrovial kontroluje ok. 55,1 proc. akcji Budimeksu.

Według wtorkowego kursu zamknięcia, wartość sprzedawanego pakietu wynosi około 290 mln zł. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

W załączeniu otrzymany od Akcjonariusza życiorys oraz oświadczenie kandydata.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Budując plany na 2020 rok zakładaliśmy, że nasza sprzedaż lekko wzrośnie, portfel będzie utrzymany, zmieni się struktura sprzedaży. Zainwestowaliśmy dużo we współpracę z PKP PLK, w sprzęt i pracowników. Planowaliśmy też lekką poprawę rentowności. Pandemia oczywiście spowodowała pewne perturbacje, ale wbrew pozorom one nie będą miały wpływu na wyniki tegoroczne" - powiedział prezes Budimeksu.

"Portfel zamówień rośnie i liczymy na podpisanie kolejnych umów. Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że nie będziemy dotknięci w tym roku dużymi zmianami, jeżeli chodzi o część budowlaną" - dodał.

Wskazał, że wskutek pandemii ucierpieć może biznes deweloperski.

"W pierwszych okresach sprzedaż mieszkań spadła o około 70 proc. Teraz ten spadek jest trochę mniejszy - 40-50 proc. - i tak pewnie już zostanie do końca roku" - powiedział prezes Blocher.

Na początku maja prezes wskazywał, że Budimex odnotuje w 2020 roku podobne lub trochę lepsze wyniki finansowe względem roku poprzedniego. W 2019 roku grupa odnotowała 318,4 mln zł zysku operacyjnego i 226 mln zł zysku netto jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 7,57 mld zł. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 18.05.2020 r. PKP PLK SA występujący wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą".

Informacja, iż nasza oferta osiągnęła najwięcej punktów w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 11.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 15/2020. Natomiast informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 30.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 22/2020.

Wartość oferty: 1 941 463 414,63 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy

Termin zakończenia robót: 1101 dni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10%

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 18.05.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poinformowała Spółkę o tym, że wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)".

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 07.05.2020 r. w raporcie bieżącym nr 26/2020.

Wartość oferty: 380 223 437,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 29/2020 z dnia 18.05.2020 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 18 czerwca br.:

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ..................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani/Pan .......................................,

2. Pani/Pan ..............................,

3. Pani/Pan ...............................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.

8. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,

10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,

10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,

10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,

10.6. utworzenia kapitału rezerwowego,

10.7. podziału zysku za 2019 rok,

10.8. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.10. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,

10.11. ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,

10.12. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,

10.13. zmiany §16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,

10.14. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 361

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 362

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 363

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 364

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.994.124 tysiące złotych /cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych/,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 232.723 tysiące złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.666 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 71.827 tysięcy złotych /siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.368 tysięcy złotych /trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 365

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.673.959 tysięcy złotych /sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 228.851 tysięcy złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 228.484 tysiące złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.163 tysiące złotych /osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 72.615 tysięcy złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 366

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. tworzy niniejszym kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 367

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych (słownie: sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych (słownie: sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,56 złotych (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) brutto na jedną akcję.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok ustala się na dzień 1 lipca 2020 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 368

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 369

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 370

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 371

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 372

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 373

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 374

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 375

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 376

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 377

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 378

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 379

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 380

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 381

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 382

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 16 maja 2019 roku (data wygaśnięcia mandatu).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 383

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 384

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 385

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 386

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 387

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Na podstawie § 16 ust. 10 Statutu Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej Budimex S.A. uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników spółki Budimex S.A.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 388

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/10 z obrębu 1-11-07, o obszarze 0,0529 ha, położoną w Warszawie, przy ul. Guźca, która to nieruchomość oznaczona jest symbolem dr - w ewidencji gruntów i budynków oraz jest zabudowana drogą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WA2M/00095395/8, za cenę brutto 123 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 389

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymują następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."

§ 2. § 16 ust. 9 lit. m) Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejsza literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h."

§ 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 390 - .........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana ............................................... do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1764, o kapitale zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 18 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (sala konferencyjna na parterze budynku na lewo od recepcji). Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.

8. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,

10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,

10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,

10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,

10.6. utworzenia kapitału rezerwowego,

10.7. podziału zysku za 2019 rok,

10.8. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.10. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,

10.11. ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,

10.12. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,

10.13. zmiany §16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,

10.14. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.

11. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia ww. projektów, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w tym przypadku osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość np. dowód osobisty, paszport; przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające uprawnione do reprezentowania tych podmiotów osoby, które stawią się na ZWZ jako przedstawiciele tych akcjonariuszy) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem na ZWZ może być w szczególności członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane w poprzednim akapicie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw

z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pełnomocnik powinien okazać przed rozpoczęciem ZWZ oryginał pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia oraz - w przypadku ciągu pełnomocnictw - wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości, kolejne pełnomocnictwa).

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF nie zabezpieczone hasłem na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty (dowód osobisty, paszport, aktualny odpis z właściwego rejestru, ciąg pełnomocnictw - tak jak w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - zasady opisane powyżej) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Budimex S.A. będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć działania zgodnie z pkt 13 poniżej,

a ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 17 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.).

Powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej.

Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dokumentów służących jego identyfikacji.

Budimex S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce WZ Budimeksu S.A. od dnia zwołania ZWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

5. Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) - (g) k.s.h w związku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informuje, iż nie będzie możliwe: (i) uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (iii) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną (Regulamin Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu pilotów bezprzewodowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są

o dokonanie rejestracji i pobranie pilotów do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

7. Data 02 czerwca 2020 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Budimex S.A. w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.).

8. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Budimex S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki Budimex S.A.,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08 (poniedziałek - środa w godzinach od 9.00 do 16.00). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w ZWZ.

10. Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy od daty ogłoszenia o zwołaniu ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piątek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej Spółki (www.budimex.pl).

11. Adres strony internetowej, na której są udostępnione informacje dotyczące ZWZ to www.budimex.pl

12. Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.pl).

13. We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w związku z ZWZ z adresu e-mail

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcjonariusz doręcza Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, oświadczenie opatrzone jego własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza wskazujące adres e-mail, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości na ww. adres e-mail Spółki.

Obligatoryjnie należy doręczyć dokumenty potwierdzające, iż jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym pkt 13, wiadomości i oświadczenia przesyłane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex S.A. nie będą uwzględniane.

Dokumenty przesyłane na ww. adres e-mail powinny być przesyłane w formacie PDF w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Zarząd Budimex S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Termin zakończenia robót określono na 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.05.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 10.12.2019 r. w raporcie bieżącym nr 74/2019 oraz w dniu 19.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 18/2020.

Wartość umowy: 486 827 545,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na dywidendę ma trafić około 50 proc. zysku netto za ubiegły rok. Pozostała część zysku ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

"Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2019 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność spółki w perspektywie długookresowej" - napisano.

Zarząd Budimeksu proponuje ustalić dzień dywidendy na 1 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca.

Stopa dywidendy - według kursu akcji Budimeksu z poniedziałkowego zamknięcia - wyniosłaby 2,1 proc.

Z zysku za 2018 rok spółka wypłaciła 6,3 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2020 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 złotych (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) brutto na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą około 50% zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Równocześnie Zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej części zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Ewentualne decyzje o wykorzystaniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym zostaną podjęte przez stosowne organy Spółki.

Rekomendacja Zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2019 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok na dzień 1 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 14 lipca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Termin zakończenia robót wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 07.05.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 380 223 437,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W tym roku wyniki mogą być zbliżone lub trochę lepsze od roku ubiegłego, ale nasze obawy dotyczą lat 2021 i kolejnych. Od drugiej połowy tego roku można oczekiwać ograniczenia skali nowych inwestycji budowlanych, szczególnie prywatnych, co może przełożyć się na mniejsze obłożenie prac w perspektywie 2-3 lat" - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Blocher.

W lutym prezes Budimeksu spodziewał się, że grupa odnotuje w 2020 roku lepsze rdr wyniki finansowe i porównywalne przychody. W 2019 roku grupa odnotowała 318,4 mln zł zysku operacyjnego i 226 mln zł zysku netto jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 7,57 mld zł.

Budimex spodziewa się krótkoterminowego spadku tempa przedsprzedaży mieszkań.

"Te czynniki będą z pewnością wpływać na wyniki Grupy Budimex w najbliższym roku w segmencie deweloperskim. Mogą, ale nie muszą, w segmencie budowlanym" - ocenił prezes Blocher.

Jak wskazał, w kwietniu widać mniejsze zainteresowanie mieszkaniami.

"W kwietniu odnotowaliśmy ponad 50 proc. spadek zainteresowania klientów nowymi mieszkaniami przy czym klienci deklarują, że jest to przejściowe i zamierzają po ustaniu restrykcji wrócić do zakupów - czy tak będzie? Czas pokaże" - powiedział Blocher.

"Na dzisiaj za wcześnie, aby ocenić czy popyt zdąży się tak odbudować, żeby osiągnąć pierwotne plany roczne" - dodał.

Budimex Nieruchomości sprzedał w 2019 roku 1.655 mieszkań. Plany na 2020 rok zakładały sprzedaż wyższą rdr. W pierwszym kwartale spółka sprzedała 541 mieszkań w porównaniu do 265 lokali rok wcześniej.

Grupa Budimex odnotowała w pierwszym kwartale tego roku 24 mln zł zysku netto wobec 28,8 mln zł przed rokiem. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 1.474,9 mln zł wobec 1.380,3 mln zł rok wcześniej. Rentowność brutto segmentu budowlanego wzrosła do 2,1 proc. z 1,3 proc. w 2019 roku.

"Nasza rentowność w kolejnych kwartałach z reguły zawsze była lepsza niż w pierwszym kwartale. Dużo będzie zależało od sytuacji makroekonomicznej. Nasz portfel kontraktów budowlanych jest już zrestrukturyzowany i na lepszym poziomie rentowności niż w poprzednich dwóch latach" - poinformował prezes Blocher.

"Będziemy pracować nad poprawą rentowności także w tym roku. Kluczowe dla branży budowlanej jest zachowanie się inwestorów publicznych w kolejnych miesiącach. Na pewno jesteśmy na początku długiej i trudnej drogi wychodzenia z kryzysu, w którym branża budowlana może być dobrym lekarstwem stymulującym rozwój gospodarki" - dodał.

Portfel zamówień grupy wyniósł na koniec marca 2020 roku 11,97 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–marzec wyniosła 2,32 mld zł.

Prezes pytany, czy problemy w zakresie dostaw materiałów czy braku pracowników są na tyle istotne, że mogą zagrozić terminowości projektów, odpowiedział: "Takie zagrożenie dotyczy na razie jedynie kilku kontraktów budowlanych, czyli niewielkiej części aktualnego portfela zamówień".

"Głównie tam, gdzie mamy dużo podzespołów z Azji bądź z Włoch czy Hiszpanii. Informujemy inwestorów na bieżąco o sytuacji. Dostęp do pracowników z zagranicy jest trudniejszy dla naszych podwykonawców, szczególnie na kontraktach w Wilnie czy w Turowie, gdzie większa jest liczba pracowników z zagranicy" - poinformował Blocher.

"W Budimeksie liczba pracujących jest na dobrym poziomie, analogicznym do normalnych czasów" - dodał.

Grupa informowała w raporcie rocznym, że w 2020 roku planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 130 mln zł, z czego około 30 mln zł przypada na spółkę Budimex, około 52 mln zł na spółkę Budimex Kolejnictwo, a 47 mln zł na FB Serwis.

"Kontynuujemy inwestycje. W dużej mierze są to zakupy, które wynikają z planowanego obłożenia prac na najbliższe lata z obecnego portfela zamówień, w tym zakupy sprzętu kolejowego, gdzie spółka znacznie rozbudowała portfel w ciągu ostatnich kwartałów" - poinformował prezes Blocher.

"Segment usługowy i budowlany Budimeksu notuje dobre wyniki i nie ma konieczności ograniczania inwestycji wspierających rozwój tych filarów grupy" - dodał. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28.04.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na "Budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 06.02.2020 r. w raporcie bieżącym nr 10/2020 oraz w dniu 05.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 13/2020.

Wartość umowy: 165 603 607,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Można powiedzieć, że wyniki okazały się zgodne z oczekiwaniami. Warto natomiast zwrócić uwagę na kilka aspektów. Jeśli chodzi o rentowność brutto segmentu budowlanego, to choć była ona wyższa niż przed rokiem, to niższa niż w czwartym kwartale 2019 roku. Myślę, że ten spadek jest przejściowy i że w kolejnych kwartałach rentowność tego segmentu ulegnie poprawie" - ocenił Maciej Wewiórski, analityk DM BOŚ.

"Budimex Nieruchomości praktycznie nie dodał nic do wyniku, tak się ułożył harmonogram budów i nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego. Kolejne kwartały roku powinny być znacznie lepsze pod tym względem" - dodał.

Analityk bardzo pozytywnie ocenia natomiast przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

"Dzięki sporym zaliczkom, sprawnemu fakturowaniu i wzrostowi rok do roku sprzedaży i marży w segmencie budowlanym, Budimex pokazał sporą poprawę rok do roku" - poinformował Wewiórski.

"Warto jednak odnotować fakt, iż wyniki pierwszego kwartału nie dają nam dobrej widoczności na realizację naszych całorocznych prognoz. Widoczność naszych prognoz finansowych wyklaruje się zapewne dopiero po trzecim kwartale" - dodał.

Prognoza DM BOŚ zakłada, że skonsolidowany zysk netto Budimeksu wyniesie w 2020 roku 230 mln zł.

Grupa Budimex odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 24 mln zł zysku netto wobec 28,8 mln zł przed rokiem. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 1.474,9 mln zł wobec 1.380,3 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Budimeksu wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 22,1 mln zł wobec 28,5 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł 110,7 mln zł (106 mln zł rok wcześniej), a zysk operacyjny 33,3 mln zł (50 mln zł rok wcześniej).

Przychody z działalności budowlanej wyniosły w minionym kwartale 1.338,9 mln zł (1.192,6 mln zł rok wcześniej), z działalności deweloperskiej 4,9 mln zł (186,9 mln zł rok wcześniej), a z działalności usługowej 131,1 mln zł (707 tys. zł rok wcześniej).

Zysk brutto ze sprzedaży w segmencie budowlanym wyniósł w minionym kwartale 98 mln zł wobec 71,6 mln zł rok wcześniej, a w segmencie deweloperskim 715 tys. zł wobec 38,6 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży w działalności usługowej wyniósł 23,5 mln zł wobec 431 tys.

Rentowność brutto w segmencie budowlanym wzrosła do 6,87 proc. z 5,63 proc., a w segmencie deweloperskim spadła do 13,39 proc. z 20,62 proc. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Budimeksu wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 22,1 mln zł wobec 28,5 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł 110,7 mln zł (106 mln zł rok wcześniej), a zysk operacyjny 33,3 mln zł (50 mln zł rok wcześniej).

"W pierwszym kwartale 2020 roku wyniki Grupy Budimex były nieco słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył głównie segmentu deweloperskiego i był konsekwencją niskiej liczby podpisanych aktów notarialnych" - podano w raporcie.

Budimex Nieruchomości przedsprzedał w pierwszym kwartale 541 mieszkań w porównaniu do 265 lokali rok wcześniej, a przekazał klientom 4 lokale wobec 601 przed rokiem.

"Znaczący spadek wolumenu aktów notarialnych to następstwo rozkładu harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również - w drugiej połowy marca - efekt ograniczeń w związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii" - dodano.

Przychody z działalności budowlanej wyniosły w minionym kwartale 1.338,9 mln zł (1.192,6 mln zł rok wcześniej), z działalności deweloperskiej 4,9 mln zł (186,9 mln zł rok wcześniej), a z działalności usługowej 131,1 mln zł (707 tys. zł rok wcześniej).

Zysk brutto ze sprzedaży w segmencie budowlanym wyniósł w minionym kwartale 98 mln zł wobec 71,6 mln zł rok wcześniej, a w segmencie deweloperskim 715 tys. zł wobec 38,6 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży w działalności usługowej wyniósł 23,5 mln zł wobec 431 tys.

Rentowność brutto w segmencie budowlanym wzrosła do 6,87 proc. z 5,63 proc., a w segmencie deweloperskim spadła do 13,39 proc. z 20,62 proc.

"W ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie głównie ze względu na zakończenie większości trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu, które realizowane były w otoczeniu postępującej inflacji kosztowej" - podano w raporcie.

"Ponadto, sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na sprawną realizację projektów pomimo sezonu zimowego, co przełożyło się na relatywnie wysokie przychody ze sprzedaży w omawianym okresie" - dodano.

Budimex podał, że wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe grupy w pierwszym kwartale 2020 roku.

Grupa miała na koniec marca 1.950 mln zł środków pieniężnych wobec 1.516 mln zł na koniec grudnia.

Portfel zamówień grupy Budimex wyniósł na koniec marca 11,97 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–marzec wyniosła 2,32 mld zł.

"Portfel zamówień grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały" - podano w raporcie.

Na koniec 2019 roku portfel zamówień grupy wynosił 10,8 mld zł. (PAP Biznes)

sar/ asa/

"Portfel zamówień grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały" - podano w raporcie.

Na koniec 2019 roku portfel zamówień grupy wynosił 10,8 mld zł. (PAP Biznes)

sar/

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Budimeksu wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 22,1 mln zł wobec 28,5 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 110,7 mln zł (106 mln zł rok wcześniej), a zysk operacyjny 33,3 mln zł (50 mln zł rok wcześniej).

Grupa miała na koniec marca 1.950 mln zł środków pieniężnych wobec 1.516 mln zł na koniec grudnia. (PAP Biznes)

sar/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Umowa dotyczy kontynuacji projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości ok. 23,3 km.

Termin zakończenia robót został wyznaczony na 22 miesiące od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 27.04.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1- Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km."

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 09.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 4/2020 oraz w dniu 06.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 14/2020.

Wartość umowy: 460 801 720,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W realizacji mamy 93 zadania o łącznej długości blisko 1150 km i wartości ponad 42 mld zł. Na ukończeniu realizacji w ramach zadań oddanych do użytkowania jest 28 odcinków o łącznej wartości ok. 13,5 mld zł. W przetargu jest 18 zadań o łącznej szacunkowej wartości ponad 10 mld zł" - napisano w komunikacie.

"W 2020 roku planujemy ogłosić 25 przetargów na odcinki dróg o łącznej długości ok. 350 km i wartości szacunkowej ponad 12 mld zł. W bieżącym roku planujemy podpisać 29 umów na roboty budowlane o łącznej długości dróg ponad 380 km i wartości szacunkowej ponad 18,5 mld zł (w tym podpisaliśmy już 10 umów na odcinki o długości 151 km i wartości 6,6 mld zł)" - dodano. (PAP Biznes)

map/ gor/

"Nie zatrzymujemy inwestycji, podtrzymujemy nasze plany i zamierzenia. Jesteśmy wiarygodnym płatnikiem" - napisał Żuchowski.

"Uszczegółowimy zapisy procesu gwarancyjnego. Przypomnijmy, że nasze inwestycje trwają, a przy sprzyjającej pogodzie mają wyższe przeroby niż pierwotnie zakładano" - dodał. (PAP Biznes)

map/ gor/

Dane opublikowane przez J.W. Costruction oraz Murapol obejmują umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje.

* spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ gor/

Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I kwartale 2020 r. wyniosła 4, w porównaniu z 601 umowami zawartymi w I kwartale 2019 r.

"Mniejsza liczba aktów notarialnych wynika przede wszystkim z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również w zakresie dotyczącym drugiej połowy marca z ograniczeń w związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemicznego" - napisano w komunikacie.

"W całym roku 2020 planujemy utrzymanie poziomu sprzedaży notarialnej na poziomie zbliżonym do dotychczasowych założeń" - dodano. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu SA) w I kwartale 2020 r. zawarła 541 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 265 umowami zawartymi w I kwartale 2019 r.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I kwartale 2020 r. wyniosła 4, w porównaniu z 601 umowami zawartymi w I kwartale 2019 r. Mniejsza liczba aktów notarialnych wynika przede wszystkim z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również w zakresie dotyczącym drugiej połowy marca z ograniczeń w związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemicznego. W całym roku 2020 planujemy utrzymanie poziomu sprzedaży notarialnej na poziomie zbliżonym do dotychczasowych założeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 30.03.2020 r. PKP PLK SA występujący wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą"

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Informacja, iż nasza oferta osiągnęła najwięcej punktów w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 11.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 15/2020.

Wartość oferty: 1 941 463 415 zł netto - kwota wylicytowana, która będzie przeliczona przez Zamawiającego

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 1101 dni, liczonych od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10%.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: brak (Jeśli są)

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30%

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: brak

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną - tak.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Do analizy wpływu pandemii na kondycję finansową przedsiębiorstw analitycy Santander BM wzięli prawie 100 spółek, które są przez nich stale monitorowane. Założyli najgorszy scenariusz, zakładający dalsze i mocniejsze ograniczenia i zakazy, brak pomocy ze strony rządu, brak przychodów i brak możliwości zapewnienia sobie zewnętrznego finansowania dłużnego.

Wyniki analizy pokazały, że jest osiem firm, które potencjalnie mogą wymagać większych działań i pomocy, żeby mogły poradzić sobie z wpływem pandemii.

Najbardziej zagrożoną spółką jest CCC, które już zresztą ogłosiło plany emisji akcji w celu pozyskania 400-500 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego. Z analizy Santander DM wynika, że obuwnicza spółka nie może sobie pozwolić nawet na jeden miesiąc trwania w najgorszym scenariuszu.

Santander BM szacuje, że Amrest ma gotówkę, która może pozwolić mu przetrwać dwa miesiące w najgorszym scenariuszu.

Ze spółek sektora przemysłowego, który w opinii analityków jest najbardziej zagrożoną branżą, Santander BM wskazuje na najmocniej zadłużone: Wielton i Forte, które mogą utracić płynność w ciągu 1-2 miesięcy, ale przy mało prawdopodobnym scenariuszu, że w tym czasie nie będą osiągać żadnych przychodów.

W scenariuszu zamknięcia całego kraju KGHM i JSW mogą potrzebować sięgnięcia po zewnętrzne finansowanie, prawdopodobnie za pomocą banków kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Większe szanse poradzenia sobie z kryzysem mają Wizz Air i Rainbow Tours, o ile uda im się znacząco obniżyć koszty.

W opinii analityków Budimex, nawet jeśli wszystkie place budów zostałyby zamknięte, wydaje się mieć wystarczająco dużo gotówki, żeby przetrwać przez 11 miesięcy, Torpol ma środki na 10 miesięcy, a Erbud na 4 miesiące.

Z banków najbardziej wrażliwy, zdaniem analityków Santander BM, jest Alior Bank, ale i tak ma on środki na 15 miesięcy.

"Ogólnie uważamy, że największe polskie spółki powinny mieć większą elastyczność w porównaniu do dużej liczby średnich i małych firm, które zyski z poprzednich lat już skonsumowały lub zainwestowały. Krótkoterminowe decyzje każdej ze spółek będą zależały od dalszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa. Dużo będzie też zależało od dostępności pożyczek bankowych" - napisano w raporcie Santander BM. (PAP Biznes)

pr/ osz/

W 2018 roku przychody grupy Budimex wynosiły 7,39 mld zł, EBIT 417 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 305,4 mln zł.

"Wypracowany zysk netto w wysokości 226 milionów złotych wobec 305 milionów złotych w 2018 roku wynika z trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Postawiło nas to w konieczności restrukturyzacji części kontraktów budowlanych na bardziej rentowne i gwarantujące zyski w najbliższej przyszłości" - poinformował prezes Dariusz Blocher w liście do akcjonariuszy.

Budimex podał w raporcie, że zysk brutto ze sprzedaży spadł w 2019 roku do 551,6 mln zł z 629,1 mln zł w roku 2018.

Przychody grupy w segmencie budowlanym w 2019 roku wyniosły 7,15 mld zł (7,05 mld zł rok wcześniej), a zysk netto 106,8 mln zł (196 mln zł rok wcześniej). Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych grupy wyniósł 43,2 proc., udział kontraktów kolejowych wyniósł 16,6 proc., a udział budownictwa kubaturowego 40,1 proc.

W segmencie deweloperskim przychody w 2019 roku wyniosły 557,8 mln zł (548,1 mln zł przed rokiem), a zysk netto 97,1 mln zł (76,2 mln zł rok wcześniej). Budimex Nieruchomości przedsprzedał w minionym roku 1.655 mieszkań (1.208 rok wcześniej) i przekazał klientom 1.534 lokale (1.672 lokali przed rokiem). Portfel projektów gotowych do uruchomienia wyniósł na koniec 2019 roku około 8 tys. mieszkań.

Według wyliczeń PAP Biznes, w samym czwartym kwartale Budimex miał 88,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto jednostki dominującej wobec 74,7 mln zł przed rokiem i 2,19 mld zł przychodów wobec 2 mld zł przed rokiem.

Na koniec grudnia stan gotówki netto grupy wyniósł 1,3 mld zł i był o ponad 200 mln zł wyższy niż rok wcześniej.

Budimex podał, że w 2020 roku planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 130 mln zł, z czego około 30 mln zł przypada na spółkę Budimex SA, około 52 mln zł na spółkę Budimex Kolejnictwo, a 47 mln zł na FB Serwis. Jak podano, główne nakłady dotyczącą nabycia maszyn budowlanych i kolejowych oraz realizacji projektów informatycznych.

Portfel zamówień grupy na koniec 2019 roku wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku.

"Dzięki selektywnemu podejściu do ofertacji w 2019 roku oraz obserwowanej stabilizacji cen materiałów, zauważamy oznaki poprawy średniej marży portfela zamówień w obszarze budowlanym" - poinformował prezes Blocher.

Poinformował też, że pandemia koronawirusa zmienia rynkowe prognozy spółki, a grupa zweryfikuje cele finansowe na 2020 rok.

"W 2020 roku światowa i europejska pandemia koronawirusa całkowicie zmienia nasze prognozy dotyczące rynku budowlanego oraz deweloperskiego w Polsce i będzie miała istotny wpływ w długiej perspektywie na wyniki firm, w tym Budimeksu" - poinformował w liście prezes Blocher.

"Kluczowe cele finansowe dla Grupy Budimex w 2020 r. przyjęte na początku roku także zostaną zweryfikowane, po tym jak będziemy mogli oszacować wpływ koronawirusa na tegoroczne wyniki" - dodał.

W lutym prezes spodziewał się, że grupa odnotuje w 2020 roku lepsze rdr wyniki finansowe i porównywalne przychody. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Dla porównania, w 2018 roku przychody grupy Budimex wynosiły 7,39 mld zł, EBIT 417 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 305,4 mln zł.

Budimex podał, że zysk brutto ze sprzedaży spadł w 2019 roku do 551,6 mln zł z 629,1 mln zł w roku 2018.

Przychody grupy w segmencie budowlanym w 2019 roku wyniosły 7,15 mld zł (7,05 mld zł rok wcześniej), a zysk netto 106,8 mln zł (196 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 557,8 mln zł (548,1 mln zł przed rokiem), a zysk netto 97,1 mln zł (76,2 mln zł rok wcześniej).

Według wyliczeń PAP Biznes, w samym czwartym kwartale Budimex miał 88,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto jednostki dominującej wobec 74,7 mln zł przed rokiem i 2,19 mld zł przychodów wobec 2 mld zł przed rokiem. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Sytuacja w Polsce, również na budowach, z dnia na dzień staje się coraz groźniejsza. Pomimo wprowadzenia środków i zaleceń mających na celu powstrzymanie rozszerzania się epidemii oraz

skuteczne zarządzanie kryzysem, rozszerzanie się choroby w warunkach prowadzonych budów jest trudne do kontrolowania" - napisano.

Organizacje branżowe zwracają uwagę, że w branży budowlanej ma miejsce poważna absencja pracowników, która będzie prowadzić do istotnego ograniczenia zdolności produkcyjnej budownictwa.

"Wynika ona zarówno z powodu chorób (masowo zwiększyła się liczba zwolnień lekarskich – o około 300 procent, jak i konieczności sprawowania opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli, a także z powodu objęcia pracowników kwarantanną domową (dotyczy to głównie pracowników powracających z zagranicy)" - napisano.

Autorzy listu piszą, że w związku z zamknięciem granic dostępność pracowników zza wschodniej granicy spadła w znaczącym stopniu, szacowanym na co najmniej 20 procent.

Ponadto organizacje zwracają uwagę, że wiele przedsiębiorstw polskich, dostarczających surowce może ograniczać lub już ogranicza lub wstrzymuje produkcję, co będzie miało poważny

wpływ na możliwość terminowego wykonywania kontraktów, również po ustaniu stanu epidemicznego.

Problemem dla branży jest też dostępność transportu i komunikacja.

"Obserwujemy wysokie spowolnienie dostaw wskutek ograniczanej mobilności firm transportowych, a tym samym ograniczenie lub brak możliwości transportu towarów.

"Oprócz takich przypadków, ograniczenie zdolności produkcyjnych wskutek braków w personelu oraz w dostępności materiałów będzie prowadzić do wtórnego ograniczenia skali inwestycji budowlanych" - napisano. (PAP Biznes)

map/ gor/

List intencyjny został podpisany ze spółkami Ciech, Ciech Soda Polska, EEW Energy from Waste, EEW Energy from Waste Polska oraz gminą Janikowo. Inwestycja ma polegać na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis instalacji do termicznego przekształcania odpadów na nieruchomości należącej do Ciech Soda Polska.

"Spodziewanym terminem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń jest 2023 r. Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie instalacji dotyczy końca 2025 roku" - podano w komunikacie.

Inwestycja ma być prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW lub EEW Polska, potencjalnie z udziałem kapitałowym FBSerwis.

"Instalacja będzie zasilana odpadami kalorycznymi pochodzącymi od FBSerwis i spółek z Grupy FBSerwis, dostarczanymi na podstawie długoletniego kontraktu na dostawę odpadów-paliwa do instalacji" - podano w komunikacie.

Planowane moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów to 280 tys. ton odpadów na rok.

Budimex zakłada, że udział FBSerwis w inwestycji, w szczególności zawarcie długoterminowej umowy dostawy odpadów, będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe FBSerwis oraz grupy Budimex poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych.

Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Wyraził też zainteresowanie realizacją inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy.

Zgodnie z treścią listu, gdy do 1 lutego 2021 roku instalacja nie zostanie uwzględniona na Ministerialnej Liście Instalacji, list ulega automatycznemu wygaśnięciu. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Budimex S.A. (dalej: "Emitent" lub "Budimex") informuje, iż w dniu 23 marca 2020 roku Budimex S.A. oraz FBSerwis S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) (dalej "FBSerwis") zawarły z CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from Waste GmbH (dalej: "EEW"), EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o. (dalej: "EEW Polska") oraz Gminą Janikowo list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis, na nieruchomości należącej do CIECH Soda Polska S.A., instalacji do termicznego przekształcania odpadów (dalej odpowiednio: "List Intencyjny", "Inwestycja", "Instalacja").

Celem podpisania Listu Intencyjnego jest uregulowanie zasad współpracy Stron w związku z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, w tym: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej Instalacji. Spodziewanym terminem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń jest 2023 r. Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie instalacji dotyczy końca 2025 roku. Poza zobowiązaniem Stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji Inwestycji, list nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy Stronami. Realizacja Inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń.

Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, w przypadku, gdy do dnia 1 lutego 2021 roku Instalacja nie zostanie uwzględniona na liście (tj. na "Ministerialnej Liście Instalacji"), która zostanie opublikowana przez Ministra właściwego do spraw klimatu w formie rozporządzenia - List Intencyjny ulega automatycznemu wygaśnięciu w tej dacie.

Zgodnie z ustaleniami, Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW lub EEW Polska , potencjalnie z udziałem kapitałowym FBSerwis. Instalacja będzie zasilana odpadami kalorycznymi pochodzącymi od FBSerwis i spółek z Grupy FBSerwis, dostarczanymi na podstawie długoletniego kontraktu na dostawę odpadów-paliwa do instalacji. Planowane moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów to 280 000 ton odpadów/rok.

Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Jednocześnie z uwagi na swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, w przypadku spełnienia się warunków pozwalających na realizację Inwestycji, Budimex wyraził w Liście Intencyjnym zainteresowanie realizacją Inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy.

Budimex zakłada, że w sytuacji ziszczenia się wszystkich warunków umożliwiających realizację Inwestycji, udział FBSerwis w Inwestycji, w szczególności poprzez zawarcie długoterminowej umowy dostawy odpadów, będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe FBSerwis oraz Grupy Budimex poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych, których operatorem są spółki z Grupy FBSerwis (spółki pośrednio zależne od Emitenta), a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej.

Jednocześnie w dniu 23 marca 2020 roku pomiędzy CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW, EEW Polska oraz FBSerwis zostało podpisane Memorandum of Understanding (dalej" "MoU"). W ramach MoU strony ustaliły wewnętrznie dalsze szczegóły współpracy, w tym podpisanie umowy o realizacji Inwestycji, umowy dotyczącej udostępnienia przez CIECH Soda Polska S.A. nieruchomości pod budowę Instalacji, umowy dostawy energii cieplnej do zakładu Spółki Zależnej w Janikowie, długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała na okres wspólnej X kadencji obejmującej lata 2020, 2021 i 2022 Zarząd spółki w składzie:

•Artur Popko - wiceprezes Zarządu,

•Jacek Daniewski - członek Zarządu,

•Marcin Węgłowski - członek Zarządu,

•Cezary Mączka - członek Zarządu.

X kadencja upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2022. Wyżej wymienione uchwały Rady Nadzorczej Budimeksu SA o powołaniu członków Zarządu wejdą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA za 2019 rok oraz uzyskania przez wymienione osoby absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2019 roku.

Artur Popko - Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 - 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych - budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Na stanowisko członka zarządu spółki został powołany 14 marca 2016 roku. Od marca 2016 roku członek Zarządu Budimex SA. Od czerwca 2019 roku wiceprezes Zarządu - dyrektor operacyjny Budimex SA.

Artur Popko nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacek Daniewski - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie. W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny. W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych. Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Budimeksie Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, w okresie od 1996 roku do dnia przekształceń strukturalnych w grupie kapitałowej Budimex, pełnił funkcję koordynatora zespołu radców prawnych w Budimeksie Dromeksie. W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego. W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA.

Jacek Daniewski nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Węgłowski ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze podczas studiów - w 1991 r. - rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był jako audytor w BDO Binder Sp. z o.o. Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland. Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS. Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r.

Marcin Węgłowski nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cezary Mączka - Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim (1988) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1990). Posiada dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School (2002) i aplikację prokuratorską. W latach 1989-2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu i dyrektorem regionalnym w "Media Express"; dyrektorem regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real). W 2001 r. rozpoczął karierę zawodową w koncernie GE. Na początku jako HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia 2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego. 1 grudnia 2015 r. objął stanowisko dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimeksu SA a 16 grudnia 2015 r. został powołany na stanowiska członka zarządu spółki. Absolwent AHREP Ross Business School University of Michigan - 2017.

Cezary Mączka nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Dariusza Blochera do pełnienia funkcji prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA na okres X, wspólnej dla Zarządu kadencji obejmującej lata 2020, 2021 i 2022, która upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2022. Wyżej wymieniona uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA za 2019 r. oraz uzyskania przez Dariusza Blochera absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2019 roku.

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.

Po studiach w 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej "Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu SA i członka zarządu Budimeksu S.A. Od września 2009 jest prezesem Zarządu, dyrektorem generalnym Budimeksu SA.

Od czerwca 2019 roku pełni funkcję dyrektora na Europę Ferrovial Agroman, odpowiedzialnego za zarządzenie rynkiem polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim.

Dariusz Blocher nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 19 marca 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)".

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 10.12.2019 r. w raporcie bieżącym nr 74/2019.

Wartość oferty: 486 827 545,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

GDDKiA zapowiada w komunikacie, że niezwłocznie podpisze umowę, jeśli do 30 marca nie zostaną złożone odwołania, a tzw. kontrola uprzednia, którą przeprowadzi Urząd Zamówień Publicznych, zakończy się bez uwag.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7-km drogi dwujezdniowej z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.

GDDKiA informuje, że w ramach inwestycji rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.(PAP)

pif/ amac/ osz/

"Długoterminowo spodziewane jest znaczne zmniejszenie poziomu inwestycji w nowe kontrakty w każdym sektorze działalności Grupy oraz długotrwale braki niektórych materiałów i produktów, których skutków na dzień dzisiejszy nie można ocenić, ale będą one uwzględniane w składanych ofertach" - napisano w komunikacie.

Budimex podał, że spodziewa się krótkoterminowo przerwania łańcucha dostaw zagranicznych (8 potwierdzonych budów) oraz odpływu pracowników.

Grupa spodziewa się odpływu ok. 20 proc. podwykonawców z Ukrainy, w związku z zamknięciem granic ukraińskich oraz masowymi zwolnieniami lekarskimi (około 10-20 proc. pracowników) oraz przewiduje, że ok. 10 proc. pracowników w Niemczech będzie chciało natychmiast powrócić do Polski.

Negatywy wpływ na realizację kontraktu na Litwie ma mieć zamknięcie granicy litewsko-polskiej.

Sytuacja związana z pandemią - w ocenie zarządu - może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych.

"Na chwilę obecną zarząd Budimex nie jest w stanie ocenić zachowania klientów, jednak główni inwestorzy zalecają kontynuowanie prac na kontraktach. Szacuje się, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych praktycznie wszystkich kontraktów, ale ich skutków na dzień sporządzenia raportu nie można ocenić. Według Zarządu epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej" - napisano w komunikacie.

Dodatkowo, Budimex w związku z pandemią oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją powołał Zespół Koordynujący ds. zagrożenia epidemiologicznego.

Jak podano, zespołowi powierzono zadania inicjowania i koordynacji działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę COVID-19, który również na bieżąco monitoruje ryzyka związane z działalnością emitenta.

Zarząd ocenił, że na dzień dzisiejszy sytuacja płynnościowa spółki Budimex oraz całej grupy jest stabilna. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Zarząd Budimex S.A. informuje o możliwym wpływie na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego Zarząd Budimex S.A krótkoterminowo spodziewa się przerwania łańcucha dostaw zagranicznych (8 potwierdzonych budów). Spodziewany jest również odpływ około 20% podwykonawców z Ukrainy, w związku z zamknięciem granic ukraińskich oraz masowe zwolnienia lekarskie (około 10-20% pracowników). Przewiduje się, że około 10% pracowników z Grupy Budimex S.A. pracujących w Niemczech będzie chciało natychmiast powrócić do Polski. Zamknięcie granicy litewsko-polskiej będzie miało negatywny wpływ na realizację kontraktu na Litwie.

Na chwilę obecną Zarząd Budimex S.A. nie jest w stanie ocenić zachowania klientów, jednak główni inwestorzy zalecają kontynuowanie prac na kontraktach. Szacuje się, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych praktycznie wszystkich kontraktów, ale ich skutków na dzień sporządzenia raportu nie można ocenić. Według Zarządu epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej.

Przewiduje się, że krótkoterminowy wpływ na zysk firmy będzie negatywny, ale na chwilę obecną trudny do oszacowania. Natomiast długoterminowo spodziewane jest znaczne zmniejszenie poziomu inwestycji w nowe kontrakty w każdym sektorze działalności Grupy oraz długotrwale braki niektórych materiałów i produktów, których skutków na dzień dzisiejszy nie można ocenić, ale będą one uwzględniane w składanych ofertach.

W związku z epidemią koronawirusa oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją powołany został Zespół Koordynujący ds. zagrożenia epidemiologicznego. Zespołowi powierzono zadania inicjowania i koordynacji działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę COVID-19, który również na bieżąco monitoruje ryzyka związane z działalnością Emitenta.

Zarząd Budimex S.A informuje, że pomimo powyższych okoliczności na dzień dzisiejszy sytuacja płynnościowa Budimex S.A oraz Grupy Budimex S.A. jest stabilna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Roboty mają ruszyć do 21 dni od zawarcia umowy i potrwać 32 miesiące. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 16 marca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Teatrem Polskim w Szczecinie na "Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 20.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 6/2020 oraz w dniu 24.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 8/2020.

Wartość umowy: 159 395 483,76 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od zawarcia umowy (termin przekazania terenu budowy)

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - dodano w komunikacie.

Wartość oferty po aukcji to 1,94 mld zł netto. Spółka zastrzegła, że ostateczna wartość umowy może ulec zmianie na skutek przeliczenia ceny przez zamawiającego.

Prace objęte postępowaniem mają rozpocząć się w terminie do 30 dni od podpisania umowy oraz potrwać około trzy lata. (PAP Biznes)

kuc/ asa/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 11 marca 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. występujące wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. poinformowały Spółkę o tym, że jej oferta osiągnęła najwięcej punktów w aukcji elektronicznej w postępowaniu przetargowym na "Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia" w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty po aukcji: 1 941 463 415 zł netto (z zastrzeżeniem, że ostateczna wartość umowy może ulec zmianie na skutek przeliczenia przez Zamawiającego cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przy zastosowaniu wskaźnika upustu wynikającego z przeprowadzonej aukcji)

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 1101 dni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% wartości brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania 10% wartości brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 6.03.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1- Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km."

Informacja o tym, że oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym, została opublikowana w dniu 9.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 4/2020

Wartość oferty: 460 801 720 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: Do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Termin zakończenia robót ustalono na 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 05.03.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy".

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 06.02.2020 r. w raporcie bieżącym nr 10/2020.

Wartość oferty: 165 603 607,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 04.03.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na: Zaprojektowanie i budowę drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 04.11.2019 r. w raporcie bieżącym nr 70/2019 oraz w dniu 29.11.2019 r. w raporcie bieżącym nr 73/2019.

Wartość umowy: 471 398 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jak poinformowała agencja, średnia cena docelowa dla akcji Budimeksu wynosi 173,42 zł.

W czwartek na zamknięciu kurs Budimeksu wynosił 172,2 zł. (PAP Biznes)

sar/ gor/

"Rok 2020 powinien wyglądać dobrze. Stworzyliśmy dobrą podstawę do tego, żeby poprawiać wyniki. Sprzedaż w tym roku nie powinna istotnie się zmienić - ani wzrosnąć, ani ulec spadkowi. Jeśli chodzi o rentowność to powinniśmy ją poprawić i to zarówno w absolutnych cyfrach, jak i like-for-like" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes Budimeksu.

"Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy tego zrobić i to w każdym segmencie - w budownictwie, usługach i działalności deweloperskiej" - dodał.

Grupa Budimex podała w środę, że - według szacunków - jej przychody w 2019 roku wyniosły 7,57 mld zł (7,39 mld zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł 318,4 mln zł (417 mln zł rok wcześniej), a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 226 mln zł (305,4 mln zł rok wcześniej). Prezes Blocher poinformował, że Budimex chce być spółką dywidendową, ale rekomendacje "przyjdą niebawem".

"Jeśli chodzi o EBIT, to rok 2019 - patrząc na oczyszczone wyniki - będzie rokiem najniższym i w kolejnych latach, kwartał po kwartale będziemy te wyniki poprawiać, aż do takiego poziomu, że może powrócimy kiedyś do lat 2015/2016" - powiedział Marcin Węgłowski, członek zarządu i dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego.

Budimex podał, że sprzedaż grupy w roku 2019 była wyższa rdr m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis. W 2019 roku Grupa FBSerwis osiągnęła sprzedaż na poziomie 498 mln złotych przy rentowności zysku brutto na poziomie 6,4 proc.

W perspektywie trzech, czterech lat spółka chciałaby przekroczyć w segmencie usługowym 1 mld zł przychodów.

"Mamy kilka pomysłów zarówno w obszarze wzrostu organicznego, jak i M&A.; Będziemy to sukcesywnie realizować" - powiedział Blocher.

Budimex wskazał, że rentowność segmentu energetyki pozostaje pod presją kontraktów w Turowie i Wilnie.

"Oba tematy zostaną zakończone produkcyjnie i oddane klientowi w tym roku. Wilno, jeśli chodzi o część budowlaną, powinno być zakończone mniej więcej w lipcu, sierpniu i później będziemy mieli okres przekazywania i uruchamiania" - powiedział prezes.

"Mniej więcej to samo będzie w Turowie. (...) Są to ambitne zadania. W Turowie byliśmy mocno dotknięci problemami Elektrobudowy, musieliśmy ją zastąpić. To nie było proste wyzwanie, ale udało się. Przy dużym nakładzie sił i środków zrobimy to w tym roku" - dodał.

Wskazał, że spółka zastanawia się, czy nie ujawnić w pełnym raporcie rocznym rezerw na straty. Wystosowała do zamawiającego również roszczenia kontraktowe.

"Z tego tytułu mamy też roszczenie do klienta, duże, kilkuset milionowe. Rozmawiamy o tym roszczeniu i nie jest przesądzone, czy przynajmniej części z tych rzeczy nie uzgodnimy polubownie, ale nie będzie to duża kwota" - powiedział prezes Blocher.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2019 roku wyniósł 10,8 mld zł wobec 10,1 mld zł przed rokiem. Wartość kontraktów podpisanych w roku 2020 oraz ofert, gdzie spółki z grupy zaoferowały najniższą cenę wynosi z kolei ok. 3 mld złotych.

"W tej chwili w naszym portfelu zostały same zdrowe kontrakty. Zakończyliśmy te kontrakty, które przynosiły nam straty z uwagi na wzrost cen materiałów. Staramy się rozmawiać z zamawiającymi co do zwrotu wzrostu kosztów za waloryzację cen. W tej chwili mamy kontrakty podpisane z waloryzacją i żaden z nowych kontraktów nie jest dla nas ryzykowny" - powiedział Artur Popko, wiceprezes i dyrektor operacyjny.

Dodał, że na rynku widać znaczną poprawę pod względem pozyskiwania pracowników i współpracy z podwykonawcami.

Przychody grupy w segmencie budowlanym w 2019 roku wyniosły 7,15 mld zł (7,05 mld zł rok wcześniej), a zysk netto 106,8 mln zł (196 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 557,8 mln zł wobec 548,1 mln zł przed rokiem, a zysk netto 97,1 mln zł wobec 76,2 mln zł.

Spółka pozytywnie ocenia perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce. Damian Kapitan, prezes Budimeksu Nieruchomości, wskazał, że mieszkań na rynku jest mało w porównaniu z popytem.

"Z optymizmem patrzymy na 2020 rok" - powiedział.

Poinformował, że w 2020 roku liczba przekazań wolumenowo będzie niższa rdr, ale wartościowo zbliżona.

"Przewidujemy, że w liczbach bezwzględnych możemy odnotować spadek sprzedaży notarialnej. Jeśli chodzi o wartość to przewidujemy, że będzie to porównywalne" - powiedział Kapitan.

Budimex Nieruchomości sprzedał w 2019 roku 1.655 mieszkań, więcej rdr o 37 proc. Liczba przekazań spadła w tym czasie rdr o 8 proc. do 1.534 lokali.

Grupa miała w budowie na koniec 2019 roku prawie 4 tys. mieszkań, z czego 2,4 tys. już sprzedanych. W ofercie znajdowało się 1,5 tys. lokali, a w banku ziemi prawie 8 tys. w pięciu miastach. (PAP Biznes)

sar/ gor/

"Rok 2020 powinien wyglądać dobrze. Stworzyliśmy dobrą podstawę do tego, żeby poprawiać wyniki. Sprzedaż w tym roku nie powinna istotnie się zmienić, ani wzrosnąć, ani ulec spadkowi. Jeśli chodzi o rentowność to powinniśmy ją poprawić i to zarówno w absolutnych cyfrach, jak i like-for-like" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes Budimeksu.

"Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy tego zrobić i to w każdym segmencie - w budownictwie, usługach i działalności deweloperskiej" - dodał.

W perspektywie trzech, czterech lat spółka chciałaby przekroczyć w segmencie usługowym 1 mld zł przychodów.

"Mamy kilka pomysłów zarówno w obszarze wzrostu organicznego, jak i M&A.; Będziemy to sukcesywnie realizować" - powiedział Blocher.

Budimex wskazał, że rentowność segmentu energetyki ciągle pozostaje pod presją kontraktów w Turowie i Wilnie.

"Oba tematy zostaną zakończone produkcyjnie i oddane klientowi w tym roku. Wilno, jeśli chodzi o część budowlaną, powinno być zakończone mniej więcej w lipcu, sierpniu i później będziemy mieli okres przekazywania i uruchamiania" - powiedział prezes.

"Mniej więcej to samo będzie w Turowie. (...) Przy dużym nakładzie sił i środków zrobimy to w tym roku" - dodał.

Wskazał też, że spółka zastanawia się czy nie ujawni w pełnym raporcie rocznym rezerw na straty.

"Z tego tytułu mamy też roszczenie do klienta, duże, kilkuset milionowe. Rozmawiamy o tym roszczeniu i nie jest przesądzone czy przynajmniej części z tych rzeczy nie uzgodnimy polubownie, ale nie będzie to duża kwota" - powiedział prezes Blocher.

Grupa Budimex podała w środę, że - według szacunków - jej przychody w 2019 roku wyniosły 7,57 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 318,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 226 mln zł. Dla porównania, w 2018 roku przychody grupy wyniosły 7,39 mld zł, EBIT 417 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 305,4 mln zł.

Spółka podała, że sprzedaż w roku 2019 była wyższa rdr m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis. W 2019 roku Grupa FBSerwis osiągnęła sprzedaż na poziomie 498 mln złotych przy rentowności zysku brutto na poziomie 6,4 proc.

Przychody grupy w segmencie budowlanym w 2019 roku wyniosły 7,15 mld zł (7,05 mld zł rok wcześniej), a zysk netto 106,8 mln zł (196 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 557,8 mln zł wobec 548,1 mln zł przed rokiem, a zysk netto 97,1 mln zł wobec 76,2 mln zł. (PAP Biznes)

sar/ ana/

W 2018 roku przychody grupy Budimex wynosiły 7,39 mld zł, EBIT 417 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 305,4 mln zł.

Budimex podał także, że zysk brutto ze sprzedaży spadł do 551,6 mln zł z 629,1 mln zł w 2018 roku.

Według wyliczeń PAP Biznes w samym IV kwartale 2019 roku zysk netto grupy wyniósł 88,9 mln zł, a przychody 2,19 mld zł.

Przychody grupy w segmencie budowlanym w 2019 roku wyniosły 7,15 mld zł (7,05 mld zł rok wcześniej), a zysk netto 106,8 mln zł (196 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 557,8 mln zł wobec 548,1 mln zł przed rokiem, a zysk netto 97,1 mln zł wobec 76,2 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2019 roku wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku

Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w 2019 roku wyniosła 7,5 mld zł w porównaniu do 6,6 mld zł w 2018 roku.

Pozycja gotówkowa netto grupy, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, pod koniec grudnia 2019 r. wynosiła 1,4 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 1,1 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2019 wyniosły 158 mln zł. W 2018 roku wyniosły one 162 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2019 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 43 mln zł (w 2018 roku: 204 mln zł).

W 2019 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1.655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale, podczas gdy w 2018 roku zanotował 1 208 mieszkań przedsprzedanych i 1 672 lokali sprzedanych notarialnie.(PAP Biznes)

seb/ gor/

Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w 2019 roku wyniosła 7,5 mld zł w porównaniu do 6,6 mld zł w 2018 roku.

Pozycja gotówkowa netto grupy, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, pod koniec grudnia 2019 r. wynosiła 1,4 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 1,1 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2019 wyniosły 158 mln zł. W 2018 roku wyniosły one 162 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2019 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 43 mln zł (w 2018 roku: 204 mln zł).

W 2019 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1.655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale, podczas gdy w 2018 roku zanotował 1 208 mieszkań przedsprzedanych i 1 672 lokali sprzedanych notarialnie.(PAP Biznes)

seb/ gor/

W 2018 roku przychody grupy Budimex wynosiły 7,39 mld zł, EBIT 417 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 305,4 mln zł.

Budimex podał także, że zysk brutto ze sprzedaży spadł do 551,6 mln zł z 629,1 mln zł w 2018 roku. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2019 oraz dane porównywalne za rok 2018.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 569 663 tys. zł w porównaniu do 7 387 137 tys. zł w roku 2018.

Zysk brutto ze sprzedaży: 551 552 tys. zł w porównaniu do 629 089 tys. zł w roku 2018.

Zysk z działalności operacyjnej: 318 394 tys. zł w porównaniu do 417 010 tys. zł w roku 2018.

Zysk brutto: 332 357 tys. zł w porównaniu do 403 388 tys. zł w roku 2018.

Zysk netto: 228 851 tys. zł w porównaniu do 305 484 tys. zł w roku 2018.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 226 014 tys. zł w porównaniu do 305 424 tys. zł w roku 2018.

W 2019 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale, podczas gdy w 2018 roku zanotował 1 208 mieszkań przedsprzedanych i 1 672 lokali sprzedanych notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2019 roku wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2019 roku wyniosła 7,5 mld zł w porównaniu do 6,6 mld zł w 2018 roku.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1,4 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1,1 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2019 wyniosły 158 mln zł. W 2018 roku wyniosły one 162 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2019 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 43 mln zł (w 2018 roku: 204 mln zł).

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2019 rok oraz dane porównywalne za 2018 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 06.02.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 165 603 607,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. ("Rozporządzenie") informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2020 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z § 61 ust. 1, 2 i 3 oraz § 79 ust. 10 Rozporządzenia Budimex SA przekaże skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2019 i drugi kwartał roku 2020.

Terminy przekazywania raportów:

1. raport roczny Budimex SA za 2019 rok - 26 marca 2020 r.

2. skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2019 rok - 26 marca 2020 r.

3. skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:

- za I kwartał 2020 r. - 28 kwietnia 2020 r.

- za III kwartał 2020 r. - 28 października 2020 r.

4. skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2020 r. - 25 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2019 zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2020 roku, natomiast za 6 miesięcy 2020 roku w dniu 29 lipca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 24.01.2020 roku Teatr Polski w Szczecinie poinformował o wyborze oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na "Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie".

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 20.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 6/2020.

Wartość oferty: 159 395 483,76 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od zawarcia umowy (termin przekazania terenu budowy)

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23 stycznia 2020 r. został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r., 73/2017 z 6 października 2017 r., 5/2019 z 16 stycznia 2019 r. i 60/2019 z 11 września 2019 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu do 31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20 stycznia 2020 r. Teatr Polski w Szczecinie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 159 395 483,76 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od zawarcia umowy (termin przekazania terenu budowy)

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2020 roku został poinformowany o podpisaniu przez "PEKAO LEASING" Sp. z o.o. aneksu do Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca 2016 roku, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 53/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, nr 24/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku i nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dane opublikowane przez J.W. Costruction oraz Murapol obejmują umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje.

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ osz/

Oferta dotyczy przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na dwie części: Część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km.

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - podano w komunikacie.

Termin zakończenia robót to 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 9.01.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na: "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1- Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km."

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 460 801 720 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ ana/

Roboty mają rozpocząć się w dniu zawarcia umowy i potrwać 36 miesięcy. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o podpisaniu w dniu 08.01.2020 roku pomiędzy Budimex S.A. a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa umowy na realizację "Budowy kolektora Wiślanego - etap II".

Informację o wyborze oferty jako najkorzystniejszej przekazaliśmy w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 16.07.2019 r.

Wartość umowy: 348 978 963,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną umową) wyniosła 373 332 629,72 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Okres rękojmi: 36 miesięcy i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Zaliczka: 10% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oferta dotyczy przetargu na Projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek.

Terminem rozpoczęcia robót jest dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia robót określono na 24 miesiące od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

epo/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 08.01.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 29.10.2019 r. w raporcie bieżącym nr 69/2019 oraz w dniu 21.11.2019 r. w raporcie bieżącym nr 72/2019.

Wartość umowy: 843 737 091,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łącznie, w całym ubiegłym roku, spółka przedsprzedała 1.655 mieszkań, podczas gdy rok wcześniej było to 1.208 mieszkań.

Z kolei liczba mieszkań sprzedanych aktem notarialnym spadła w IV kwartale do 305 z 337 rok wcześniej. W całym 2019 roku spółka zawarła 1.534 umów w porównaniu z 1.672 umowami zawartymi w 2018 roku. (PAP Biznes)

epo/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. (w 100% zależna od Budimeksu S.A.) w IV kwartale 2019 r. zawarła 369 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 398 umowami zawartymi w IV kwartale 2018 r. W okresie I - XII 2019 r. spółka zawarła 1.655 analogicznych umów, w porównaniu z 1.208 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2019 r. wyniosła 305, w porównaniu z 337 umowami zawartymi w IV kwartale 2018 r. W okresie I - XII 2019 r. spółka zawarła 1.534 analogiczne umowy, w porównaniu z 1.672 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 31 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., spółki pośrednio zależnej od Budimex S.A. (80% udziałów) a Miastem Łódź na "Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r."

Informacja, że oferta FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 23.12.2019 roku w raporcie bieżącym nr 77/2019.

Wartość umowy: 33 750 000 zł netto.

Wskazana wyżej umowa spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 150 629 315,5 złotych netto.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 33 750 000 zł netto

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi:1 stycznia 2020 r.

Termin zakończenia świadczenia usługi: 30 czerwca 2021 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów.

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3 % wartości brutto zamówienia

Oferta obejmuje zagospodarowanie 50.000 ton odpadów zmieszanych (niesegregowanych) pochodzących z terenu m. Łodzi. Obowiązkiem wykonawcy jest m.in. osiągnięcie 7% poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10 % wartości brutto zamówienia

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miastem Łódź wraz z wartością umowy przekracza próg 147 743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął informację, iż Miasto Łódź wybrało ofertę FBSerwis Kamieńsk sp. z o.o., spółki pośrednio zależnej od Budimex S.A. (80% udziałów), jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r."

Wartość oferty: 33 750 000 zł netto.

Wskazana wyżej oferta spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 150 629 315,5 złotych netto.

Warunki, na jakich została złożona oferta:

Wartość oferty: 33 750 000 zł netto

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi:1 stycznia 2020 r.

Termin zakończenia świadczenia usługi: 30 czerwca 2021 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów.

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3 % wartości brutto zamówienia

Oferta obejmuje zagospodarowanie 50.000 ton odpadów zmieszanych (niesegregowanych) pochodzących z terenu m. Łodzi. Obowiązkiem wykonawcy jest m.in. osiągnięcie 7% poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10 % wartości brutto zamówienia

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miastem Łódź wraz z wartością oferty przekracza próg 147 743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20.12.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. na "Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niemena w Poznaniu oraz budowę sąsiednich dróg t.j. ul. Warczygłowy i ul. Sobczaka".

Wartość umowy: 81.030.833,11 zł netto

Od 1 kwietnia 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) to czwarta umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana 12 sierpnia 2019 roku na "Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 87, 89".

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 81.834.647,04 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 2019-08-19

Termin zakończenia robót: 2021-12-20

Okres gwarancji i rękojmi:

- na konstrukcję żelbetową, pokrycie dachowe, hydroizolacje części podziemnej i nadziemnej budynku, w tym dylatacje - 10 lat,

- na pozostałe prace - 66 miesięcy.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% wynagrodzenia umownego netto.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto.

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem S.A. i jego spółkami zależnymi a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. wraz z wartością umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Ferrovial Agroman International SE. Poniżej zawiadomienie, którego treść wskazuje na techniczny charakter zmian:

Ferrovial Agroman International SE (poprzednio Ferrovial Agroman International Ltd.) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamia, iż dnia 16 grudnia 2019 r., po zamknięciu notowań:

Nasza całkowicie zależna spółka Valivala Holdings B.V. (Spółka Przejmowana), która posiadała 55.14% akcji Budimex S.A. ("Spółka") została połączona z Ferrovial Agroman International, SE (Spółka Przejmująca) ze skutkiem na dzień 17 grudnia 2019. Z prawnego punktu widzenia połączenie skutkuje tym, iż Spółka Przejmująca nabywa wszelkie prawa i zobowiązania Spółki Przejmowanej i Spółka Przejmowana kończy swój byt prawny.

Transakcja ta nie wiąże się z jakimikolwiek zmianami strategii w stosunku do Spółki, zgodnie z którą Ferrovial S.A. przez swoją pośrednio całkowicie zależną spółkę Ferrovial Agroman International SE ma zamiar pozostać akcjonariuszem kontrolującym.

1. Liczba akcji posiadanych (poprzez Valivala Holdings B.V.) przed połączeniem z FERROVIAL AGROMAN INTERNATIONAL SE i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki (ta sama liczba głosów):

- 14.078.159 akcji.

- 55,14% kapitału zakładowego.

- 14.078.159 głosów.

- 55,14% udział w ogólnej liczbie głosów.

2. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki (ta sama liczba głosów):

- 14.078.159 akcji.

- 55,14% kapitału zakładowego.

- 14.078.159 głosów.

- 55,14% udział w ogólnej liczbie głosów.

3. Spółki należące do FERROVIAL, S.A. posiadające akcje Spółki: wyłącznie wyżej wymieniona Ferrovial Agroman International, SE jest akcjonariuszem co do 55,14% udziału w ogólnej liczby głosów.

4. Informacja o osobie trzeciej, z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu: brak.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak.

6. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak

7. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 5 i 6 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: przed zmianą - Ferrovial Agroman International SE pośrednio posiadał wyżej wskazane 14.078.159 głosów stanowiących 55,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów, po zmianie Ferrovial Agroman International, SE bezpośrednio posiada 14.078.159 głosów stanowiących 55,14% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W załączeniu plik z zawiadomieniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jak podano, w przetargu wpłynęły trzy oferty. Każda z nich zakłada czas konieczny na realizację projektu na 22 miesiące.

Najniższą ofertę, która mieści się w założonym przez PPL budżecie (ok. 277 mln zł) złożyła firma Mirbud - 241,5 mln zł. Kolejny oferent – Budimex - założył kwotę 322,3 mln zł, a Hochtief - 335,6 mln zł.

"Aktualnie trwa ocena ofert. Kolejnym krokiem będzie aukcja elektroniczna, podczas której wykonawcy będą mogli zaproponować niższe kwoty za wykonanie zamówienia" - podano w komunikacie.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku. (PAP Biznes)

sar/ gor/

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - podano w komunikacie.

Termin zakończenia robót to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

epo/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 10.12.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)"

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 486 827 545,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Odcinek 1 obejmuje węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem), a odcinek 3 obejmuje węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem). (PAP Biznes)

doa/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.11.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 04.11.2019 r. w raporcie bieżącym nr 70/2019.

Wartość oferty: 471 398 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 21.11.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek"

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 29.10.2019 r. w raporcie bieżącym nr 69/2019.

Wartość oferty: 843 737 091,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 06.11.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A.

a Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.), na realizację części robót, wchodzących w zakres Inwestycji pn. "Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego

i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg".

Informacje, iż oferta Budimex Budownictwo Sp. z o.o. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym

i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 14.08.2019 r. w raporcie bieżącym nr 55/2019 oraz w dniu 20.09.2019 r. w raporcie bieżącym nr 62/2019, a następnie w dniu 10.10.2019 w raporcie bieżącym nr 68/2019 opublikowano informację o zawarciu umowy przez Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość umowy: 1 371 757 307,60 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym:

Kwota Warunkowa 108 971 257,83 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (wraz z przedmiotową umową) w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 1 556 652 238,17 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po przekazaniu terenu budowy

Termin zakończenia robót: 207 tygodni liczonych od daty 11.10.2019 r.

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: nie stosuje się

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - podano w komunikacie.

Termin zakończenia robót to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 04.11.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 471 398 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oferta dotyczy przetargu na Projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek.

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - napisano.

Terminem rozpoczęcia robót będzie dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia robót określono na 24 miesiące od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.10.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 843 737 091,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zysk operacyjny grupy Budimex wyniósł w trzecim kwartale 112,2 mln zł wobec 141,6 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał EBIT w kwocie 105,4 mln zł, a prognozy wahały się od 93 mln zł do 121,2 mln zł.

Grupa odnotowała w trzecim kwartale 2,13 mld zł przychodów wobec 2,09 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się przychodów na poziomie 2,15 mld zł.

Rentowność brutto grupy Budimex spadła w trzecim kwartale 2019 roku do 6,77 proc. z 7,63 proc. przed rokiem. Rentowność brutto w segmencie budowlanym spadła w tym czasie do 5,39 proc. z 6,81 proc., a rentowność w segmencie deweloperskim wzrosła do 26,43 proc. z 25,64 proc.

Rentowność operacyjna grupy spadła w trzecim kwartale do 5,26 proc. z 6,78 proc. przed rokiem, a rentowność netto do 3,12 proc. z 4,92 proc.

Narastająco od początku roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Budimeksu wyniósł 137,1 mln zł (230,7 mln zł rok wcześniej), EBIT wyniósł 223,5 mln zł (311,7 mln zł rok wcześniej), a przychody 5,38 mld zł (5,39 mld zł rok wcześniej). 4,8 mld zł przychodów odnotował segment budowlany, a 422 mln zł segment deweloperski.

"W okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniki Grupy Budimex były słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył segmentu budowlanego i wynikał przede wszystkim z postępującej inflacji kosztowej w branży budowlanej" - napisano w raporcie.

Grupa wskazała, że realizuje kontrakty długoterminowe, których zapisy umowne w większości przypadków nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia.

"Dlatego też obserwowane dynamiczne zmiany cen usług podwykonawczych i robocizny przełożyły się na pogorszenie marży, szczególnie na kontraktach podpisanych 2-3 lata temu" - podano.

Prezes Dariusz Blocher informował we wrześniu, że przychody grupy w całym 2019 roku powinny być zbliżone do przychodów 2018 roku, kiedy odnotowano sprzedaż na poziomie 7,39 mld zł. Ocenił też, że wynik netto w drugim półroczu 2019 roku nie będzie istotnie odbiegał od tego, który odnotowano w pierwszym półroczu (72,5 mln zł).

Środki pieniężne Budimeksu na koniec września 2019 roku, pomniejszone o środki o ograniczonej możliwości dysponowania, wyniosły 697,5 mln zł wobec 678,3 mln zł przed rokiem.

"Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie" - podano w raporcie.

Poniżej przedstawiamy wyniki Budimeksu w trzecim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

* według wyliczeń PAP Biznes

Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zysk operacyjny grupy Budimex wyniósł w trzecim kwartale 112,2 mln zł wobec 141,6 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał EBIT w kwocie 105,4 mln zł, a prognozy wahały się od 93 mln zł do 121,2 mln zł.

Grupa odnotowała w trzecim kwartale 2,13 mld zł przychodów wobec 2,09 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się przychodów na poziomie 2,15 mld zł.

Środki pieniężne na koniec września 2019 roku wyniosły 697,5 mln zł wobec 678,3 mln zł przed rokiem.

Poniżej przedstawiamy wyniki Budimeksu w trzecim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

* według wyliczeń PAP Biznes

Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2. (PAP Biznes)

sar/ ana/

"Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały. W trakcie roku Grupa istotnie zwiększyła wartość portfela zamówień w segmencie kolejowym, co przełoży się na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym obszarze w nadchodzących kwartałach" - napisano w raporcie.

Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–wrzesień 2019 roku wyniosła 5,45 mld zł. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Dane w mln zł

* według wyliczeń PAP Biznes

Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Umowa dotyczy realizacji robót budowlanych oraz wykonania projektu wykonawczego i realizacji robót na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice –Zabrzeg.

Roboty mają rozpocząć się następnego dnia po podpisaniu umowy i potrwać 207 tygodni. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 10.10.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na "Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 14.08.2019 r. w raporcie bieżącym nr 55/2019 oraz w dniu 20.09.2019 r. w raporcie bieżącym nr 62/2019.

Wartość umowy: 1 399 752 354,70 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym:

Kwota Warunkowa 111 195 161,05 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia robót: 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/ asa/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 7 października 2019 r. został poinformowany przez Zarząd spółki zależnej Mostostal Kraków S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.), że w dniu 7 października 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Mostostal Kraków S.A. a KGHM Polska Miedź S.A. na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2".

Informacja, iż oferta Mostostal Kraków S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 28 sierpnia 2019 r. w raporcie bieżącym nr 57/2019.

Wartość umowy: 81 923 000 zł netto.

Łączna wartość podpisanych zleceń oraz wyżej wskazanej umowy z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 218 923 000 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. na roboty budowlano-montażowe dla zadania: pn. P-7 Modernizacja Hali Wanien HMG I - realizacja odtworzenia dachu i ścian hali.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 83 000 000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 20.12.2021 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 100% Całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Zamawiającym przekracza próg 147 743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łącznie, od początku roku do końca trzeciego kwartału 2019 roku, spółka przedsprzedała 1.286 mieszkań, podczas gdy rok wcześniej było to 810 mieszkań.

Z kolei liczba mieszkań sprzedanych aktem notarialnym wzrosła w III kwartale do 282 z 228 rok wcześniej. W okresie I-III kwartału spółka zawarła 1.229 umów, w porównaniu z 1.335 umowami zawartymi w analogicznym okresie 2018 roku. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) w III kwartale 2019 r. zawarła 555 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 301 umowami zawartymi w III kwartale 2018 r. Tym samym w okresie I - III kwartał 2019 r. spółka zawarła 1.286 analogicznych umów, w porównaniu z 810 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w III kwartale 2019 r. wyniosła 282, w porównaniu z 228 umowami zawartymi w III kwartale 2018 r. Tym samym w okresie I - III kwartał 2019 r. spółka zawarła 1.229 analogicznych umów, w porównaniu z 1.335 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 3 października 2019 r. został poinformowany o zawarciu przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimex SA) z Santander Bank Polska SA Umowy Amortyzowanego Kredytu Odnawialnego do kwoty 120.000.000 złotych.

Przedmiotem umowy jest kredyt odnawialny przeznaczony na finansowanie / refinansowanie kosztów zakupu gruntów oraz projektów deweloperskich realizowanych przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu bazuje na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę.

W umowie uzgodniono, że kredyt będzie uruchamiany stosownie do potrzeb Kredytobiorcy przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy. Kredyt zostanie spłacony do dnia 29 września 2023 roku w pięciu równych kwartalnych ratach począwszy od 30 września 2022 roku.

Odsetki będą płatne miesięcznie.

Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka do kwoty 120% kwoty kredytu, ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. oraz inne zabezpieczenia standardowe dla tego rodzaju umów.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają znacząco od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy przekracza próg 109.127 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Henryk Urbański jest prezesem Budimeksu Nieruchomości od 2001 roku.

Jak podano w komunikacie, w drodze wewnętrznego konkursu wyłoniono już kandydata na stanowisko prezesa. Jest to Damian Kapitan, który pełni obecnie rolę członka zarządu tej spółki i dyrektora pionu realizacji.

Na tym etapie stanowisko prezesa Budimeksu Nieruchomości nie będzie łączyło się z pełnieniem roli członka zarządu Budimeksu. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 3 października 2019 r. Henryk Urbański, członek zarządu Budimeksu SA i prezes zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimex SA) w związku z zamiarem przejścia na emeryturę złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Budimeksu SA i prezesa zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na drodze wewnętrznego konkursu w ramach Grupy Budimex wyłoniono kandydata - Damiana Kapitana na stanowisko prezesa zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. Przekazanie tej funkcji planowane jest z dniem 01 stycznia 2020 r. Damian Kapitan pełni obecnie rolę członka zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. i dyrektora pionu realizacji, i jest rekomendowany przez Henryka Urbańskiego do objęcia roli prezesa tej spółki.

Na tym etapie stanowisko Prezesa Zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. nie będzie łączyło się z pełnieniem roli członka zarządu Budimex SA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z danych Bloomberga wynika, że Budimex ma 2 rekomendacje "kupuj", 3 "trzymaj" i 2 "sprzedaj". (PAP Biznes)

doa/ ana/

W umowie zapisano, że wynagrodzenie Ferrovial z tytułu umowy licencyjnej wyniesie 0,33 proc. wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody dotyczące sprzedaży Budimex Nieruchomości oraz spółki FB Serwis.

Wynagrodzenie z tytułu poprzedniej umowy licencyjnej, podpisanej w 2017 roku wynosiło 0,5 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości.

W ramach umowy Ferrovial Agroman udziela Budimeksowi licencji na przemysłowe wartości niematerialne, wspierające działalność podstawową w zakresie wszystkich prac budowlanych i zarządzania infrastrukturą.

Umowa obejmuje okres od początku 2018 r. i zawarta została na czas nieokreślony.

Strony uzgodniły, iż różnica pomiędzy zapłaconą od 2012 r. do września 2019 r. opłatą licencyjną na poziomie 0,5 proc. obrotu rocznego Budimeksu, a szacowanym poziomem opłaty w wysokości 0,33 proc. obrotu zostanie zwrócona Budimeksowi przez Ferrovial Agroman w 50 proc., w terminie do końca 2020 r.

Valivala Holdings, zależna od hiszpańskiej grupy budowlanej Ferrovial Agroman International, jest właścicielem 55,1 proc. akcji Budimeksu. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2012 z dnia 29.10.2012 r., raportu bieżącego nr 45/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 28.03.2017 r. informuje, iż dnia 24.09.2019 r. Budimex S.A. zawarł Porozumienie rozwiązujące Umowę Licencyjną zawartą z Ferrovial Agroman S.A. (spółką budowlaną należącą do Grupy Ferrovial będącą pośrednio inwestorem strategicznym Budimex S.A.) oraz ustalające zasady rozliczenia zapłaconej na rzecz Ferrovial Agroman S.A. opłaty licencyjnej za okres od dnia 01.01.2012 r. do daty zawarcia Porozumienia. Jednocześnie w dniu 24.09.2019 r. Budimex S.A. zawarł z Ferrovial Agroman S.A. nową Umowę Licencyjną ("Umowa") z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r., do której załącznikiem jest ww. Porozumienie. W ramach Umowy Ferrovial Agroman udziela Budimex licencji na przemysłowe wartości niematerialne, wspierające działalność podstawową Budimex w zakresie wszystkich prac budowlanych i zarządzania infrastrukturą. Ferrovial Agroman udostępnia Budimex S.A. wartości niematerialne posiadane obecnie i wypracowane w przyszłości oraz nadal będzie usprawniać i poprawiać wartości niematerialne poprzez rozwój najlepszych praktyk Ferrovial Agroman i jej know-how.

Istotne warunki Porozumienia:

• Strony uzgodniły rozwiązanie Umowy Licencyjnej z dnia 28.03.2017 r.

• W związku z rozbieżnymi opiniami co do wartości rynkowej świadczenia, podnoszonymi w procesie BAPA przez organy właściwe dla tego procesu po stronie Polskiej i Hiszpańskiej oraz w związku z szacowanym przez Strony, na podstawie posiadanych przez nie informacji, przedziałem tych rozbieżności, Strony uzgodniły, iż różnica pomiędzy zapłaconą w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 24.09.2019 r. opłatą licencyjną na poziomie 0,5 % obrotu rocznego Budimex S.A. a szacowanym poziomem opłaty licencyjnej w wysokości 0,33% obrotu rocznego Budimex S.A. zostanie, na zasadach określonych w Porozumieniu, zwrócona Budimex S.A. przez Ferrovial Agroman S.A. w wysokości 50 % tak określonej różnicy, w najdalszym terminie do dnia 31.12.2020 r.

• Strony uzgodniły, iż Porozumienie wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron z tytułu rozliczenia opłaty licencyjnej,

• W związku z zawarciem Porozumienia Ferrovial Agroman S.A. zwróci Budimex S.A.: (i) w terminie do dnia 31.12.2019 r. odpowiednią część opłaty Licencyjnej w wysokości 17.045.548,- PLN ( za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2017 r.); (ii) w terminie do dnia 30.11.2019 r. odpowiednią część opłaty Licencyjnej w wysokości 15.995.630,70,- PLN ( za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 24.09.2019 r.); (iii) w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2020 r. pozostałą część opłaty Licencyjnej w wysokości 1.777.292,30- PLN ( za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 24.09.2019 r.)

Istotne postanowienia Umowy:

• Wynagrodzenie z tytułu Umowy wyniesie 0,33 % wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody dotyczące sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółki deweloperskiej w 100% zależnej od Budimex S.A) oraz spółki FB Serwis S.A. (spółki utrzymaniowej i działającej w sektorze odpadów w 100 % zależnej od Budimex S.A.)

• Umowa obejmuje okres od 01.01 2018 r. i zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia

• Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2018 r.

• Jeżeli w jakimkolwiek kwartale roku, w czasie trwania Umowy, Grupa Budimex poniesie stratę finansową na poziomie brutto zapłata wynagrodzenia wynikającego z Umowy zostanie zawieszona do czasu wykazania przez Grupę Budimex zysku na poziomie brutto za okres przynajmniej 3 miesięcy.

• Walutą rozliczeń należności wynikających z Umowy jest złoty polski (PLN).

• Płatności dokonywane są na podstawie faktur wystawianych przez Ferrovial Agroman S.A. za okresy miesięczne i płatnych w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Budimex S.A.

• W przypadku opóźnienia w płatności faktur, Ferrovial Agroman S.A. może naliczyć odsetki w wysokości WIBOR dla rocznego depozytu +2% liczone od pierwszego dnia opóźnienia.

• Budimex S.A. uprawniony jest, w okresie obowiązywania Umowy, do wstrzymania zapłaty opłaty licencyjnej w przypadku, gdy Ferrovial Agroman S.A. opóźni się z dostarczaniem Budimex S.A. dokumentacji cen transferowych.

W efekcie zawartego Porozumienia oraz Umowy wynik operacyjny wykazywany zarówno w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Budimex, jak również w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex SA za 3. kwartał 2019 roku zostanie jednorazowo powiększony o wartość 34 818.471,- PLN wynikającą z korekty historycznego kosztu opłaty licencyjnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Termin zakończenia robót określono na 207 tygodni od daty ich rozpoczęcia.

Przetarg dotyczy wykonania projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 20.09.2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrał ofertę Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg"

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 14.08.2019 r. w raporcie bieżącym nr 55/2019.

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym: Kwota Warunkowa 111 195 161,05 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót).

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia robót: 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 19.09.2019 roku Budimex S.A. podpisał umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w postępowaniu przetargowym na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego".

Informacja, że nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu przetargowym

została opublikowana w dniu że 25.07.2019 roku w raporcie bieżącym nr 52/2019

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 09.07.2019 r. w raporcie bieżącym nr 47/2019.

Wartość umowy: 185 220 222,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 30.11.2021 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Pod względem dostępności pracowników jest obecnie dużo lepiej niż było. Dziś brakuje w branży około 50 tys. pracowników, rok temu brakowało ok. 100 tys. - mieliśmy dużo większe problemy ze znalezieniem pracowników czy podwykonawców. Dziś sytuacja się ustabilizowała” - powiedział PAP Biznes prezes Dariusz Blocher.

„Po pierwsze, nie ma tylu nowych kontraktów jak się wszyscy spodziewali, co widać po wzroście produkcji budowlano-montażowej - tempo wzrostu znacznie spadło w ostatnich miesiącach. Po drugie, część kontraktów została zerwana lub zawieszona. Wciąż też dostępni są pracownicy zza granicy" – dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że problemy ze znalezieniem pracowników wciąż się utrzymują, zwłaszcza w obszarze kolejnictwa.

Blocher wskazał, że 50 proc. pracowników podwykonawców na budowach Budimeksu to osoby zza granicy, głownie z Ukrainy i Białorusi.

"Wciąż nie wiemy, jak duża część zagranicznych robotników nie przejedzie przez Polskę i nie wyjedzie dalej. W dalszym ciągu dosyć długo czeka się na zgłoszenia, na pozwolenia, brakuje pracowników w urzędach, jako kraj nie zrobiliśmy wystarczająco wiele, żeby zatrzymać u siebie pracowników z zagranicy" – ocenił Blocher.

"Przeprowadziliśmy badania, które pokazują, że 50 proc. pracowników z Ukrainy chce pracować w Polsce przez sześć miesięcy i wrócić do siebie. 25 proc. to osoby, którym jest wszystko jedno gdzie pracują, są nastawieni na jak najwyższe zarobki. Kolejne 25 proc. myśli o Polsce jak o miejscu, gdzie chcieliby ściągnąć rodzinę i zamieszkać. Zobaczymy, co z migracją stanie się za rok, kiedy w Niemczech wejdzie nowe prawo" – dodał.

W Budimeksie pracuje obecnie około 7,8 tys. osób. Łącznie w 2019 roku grupa może zatrudnić około 800 osób, choć plany były większe.

„Biorąc pod uwagę rotację pracowników, powinno przybyć nam około 300 miejsc pracy" – powiedział prezes Blocher.

W 2018 roku Budimex informował, że chce zatrudnić do końca 2019 roku ponad 1.100 pracowników. Jak wówczas podawano, grupa planowała wypłacać nagrody finansowe za skuteczne wskazanie pracowników na poszukiwane stanowiska.

"W tym roku zatrudniliśmy z polecenia około 100 osób" – powiedział Blocher.

Prezes Budimeksu poinformował, że planowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej nie będzie miała wpływu na grupę.

"Jestem zwolennikiem podnoszenia płacy minimalnej. W Budimeksie wszyscy pracownicy zarabiają powyżej tego poziomu. Musimy na pewno pamiętać o odpowiedniej relacji w wynagrodzeniach między zawodami niżej płatnymi a pracownikami o wysokich kwalifikacjach” - ocenił.

„Jeżeli do tego jeszcze dojdzie likwidacja limitu na ZUS, to przedsiębiorstwa mogą mieć problem - może to być największy koszt dla firm. To będzie bolesny proces, ale minimalna pensja powinna być wyższa przy jednoczesnej kontroli szarej strefy" – dodał.

Rząd przyjął projekt rozporządzenia zakładający w 2020 roku wzrost płacy minimalnej do 2.600 zł brutto z 2.250 zł obecnie. Według przedstawicieli PiS, na koniec 2020 roku minimalna pensja ma wynieść 3 tys. zł, a na koniec 2023 roku 4 tys. zł. Ponadto, w projekcie budżetu na 2020 rok znalazło się zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS.

Prezes poinformował, że zniesienie limitu na składkę na ZUS to dla grupy dodatkowy koszt rzędu 18 mln zł.

Budimex to generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym. Grupa jest notowana na GPW w Warszawie od 1995 roku.

Sara Borys (PAP Biznes)

sar/ asa/

"Ceny materiałów ropopochodnych są zbliżone rok do roku lub nawet trochę niższe, stal i kruszywa utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. Mimo spadku cen miedzi, rosną ceny instalacji. W dalszym ciągu idą w górę koszty robocizny i usług. Koszty silikatów i tynków rosną trochę, w tempie 5-6 proc. Analizujemy co będzie z kosztem energii w przyszłym roku i jak to wpłynie na koszty materiałów" – powiedział PAP Biznes prezes Dariusz Blocher.

"Myślę, że w tym roku średnioważony wzrost cen materiałów wyniesie kilka procent, 5-6 proc." – dodał.

Na początku 2019 roku GDDKiA oraz PKP PLK zmodyfikowały zasady waloryzacji nowych kontraktów budowlanych. W nowych przetargach obaj zamawiający stosują metodę waloryzacji wartości kontraktu opartą na analizie ustalonego koszyka asortymentów i wskaźników (m. in. paliwo, kruszywo, cement, stal, robocizna, inflacja). W każdym przypadku waloryzacja jest ograniczona do 5 proc. wartości kontraktu.

„To jest krok w dobrą stronę, ale to rozwiązanie nie zabezpiecza nas przed tym, co się działo z cenami do tej pory. Dopóki nie zostaną rozwiązane sprawy historyczne, czyli waloryzacji kontraktów zawartych w latach 2016-2017, to branża będzie miała trudno się podnieść i będzie to promieniowało na dalszą współpracę z inwestorami" – ocenił Blocher.

Dodał, że grupa realizuje wciąż 15-18 dużych kontraktów (ok. 10 proc. łącznego portfela zamówień grupy), które były podpisane w latach 2016-2017. Wykonawcy mają kłopot z utrzymaniem rentowności tych projektów ze względu na istotny wzrost kosztów.

Jak wskazał prezes, składając oferty grupa bierze pod uwagę aktualne koszty, przewiduje ich wzrost rzędu 2-4 proc., w zależności od długości trwania kontraktu, i zakłada 3-4 proc. marży.

W opinii Blochera, wyzwaniami dla branży w najbliższych latach będą m. in. zrównoważenie ryzyk miedzy wykonawcami i zamawiającymi oraz dostępność pracowników.

"Martwi nas nieodpowiedzialna konkurencja - nadal w przetargach składane są nierozsądne oferty i nie jest to weryfikowane przez zamawiających. Warunki kontraktowe się nie poprawiły, więc zrównoważenie ryzyk między wykonawcami i zamawiającymi będzie kolejnym wyzwaniem w najbliższych latach. Podobnie jak dostępność pracowników, czy przewidywalność cen materiałów i robocizny" – powiedział prezes.

"Dużą niewiadomą jest strefa makroekonomiczna - co się stanie w Unii Europejskiej? Czy będzie presja na inflację? Czy będzie rosło opodatkowanie i obciążenie firm? PPK to dla nas dodatkowy koszt rzędu 18 mln zł, zniesienie limitu na składkę na ZUS to następne 18 mln zł, a cały zysk wypracowany w pierwszej połowie 2019 roku wyniósł 72 mln zł, czyli mówimy o dodatkowych obciążeniach wynoszących połowę półrocznego zysku” – dodał.

Budimex to generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym. Grupa jest notowana na GPW w Warszawie od 1995 roku.

Sara Borys (PAP Biznes)

sar/ asa/

"Nie planujemy na razie wchodzić w nowe typy budownictw, więc nie sądzę, aby w perspektywie dwóch najbliższych lat istotnie zmienił się portfel kontraktów. Chcemy działać we wszystkich tych obszarach” – powiedział PAP Biznes prezes Dariusz Blocher.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca 2019 roku miał wartość 11,08 mld zł. Jak wskazał prezes, kontrakty drogowe stanowią około 40 proc. portfela zamówień, 25-28 proc. to kontrakty kolejowe, 15 proc. stanowi budownictwo nie związane z mieszkalnictwem, a ok. 8 proc. budownictwo mieszkaniowe. Hydrotechnika i energetyka stanowią po ok. 5 proc.

„Weszliśmy do grupy liderów w modernizacji infrastruktury kolejowej. Dużo zainwestowaliśmy w ten obszar i chcemy go rozwijać” – powiedział Blocher.

„Weryfikujemy strategię w obszarze energetyki. Jesteśmy zainteresowani tym segmentem, ale zależy nam na krótszych, mniejszych kontraktach” – dodał.

Grupa chce rozwijać się również w obszarze budownictwa hydrotechnicznego.

"Hydrotechnika nam się bardzo podoba. Realizujemy dla Wód Polskich z powodzeniem budowę największego zbiornika przeciwpowodziowego w Polsce w Raciborzu oraz inwestycje portowe. Jesteśmy wykonawcą także największego wodnego zbiornika poprzemysłowego w Polsce dla KGHM Polska Miedź. Złożyliśmy poważną i atrakcyjną ofertę na przekop Mierzei Wiślanej” – powiedział prezes Budimeksu.

„Mamy nadzieję, że plany rządowe pójdą w tę stronę - retencja wody, regulacja rzek, umocnienie brzegów i portów. To obszary wymagające dużej modernizacji" – dodał.

W zakresie budownictwa mieszkaniowego Budimex chce ograniczyć się tylko do tych deweloperów z którymi obecnie pracuje. Prezes wskazał, że w tego typu realizacjach są małe marże i bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników.

Grupa zamierza działać głównie w oparciu o polski rynek.

"Trochę sparzyliśmy się na rynkach zagranicznych. Litwa nam się nie podoba jako kraj do inwestowania. Jest tam trudno budować duże projekty, nie ma wystarczającej ilości podwykonawców, dostawców, nie ma otwartości do współpracy z zamawiającymi. Tę strategię też mocno weryfikujemy" – powiedział prezes.

W ramach działalności deweloperskiej Budimex jest obecny w pięciu lokalizacjach i nie planuje na razie wchodzić do nowych miast. W 100 proc. zależna spółka Budimex Nieruchomości realizuje projekty w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu.

"Chcielibyśmy zwiększyć liczbę działek w Krakowie i Wrocławiu, ale podchodzimy do tego bardzo selektywnie" – powiedział prezes.

"Pod koniec przyszłego roku zrobimy analizę rynku i być może podejmiemy decyzję o kolejnej lokalizacji" – dodał.

Prezes nie spodziewa się w najbliższym okresie kryzysu na rynku nieruchomości.

"Potrzebujemy mieszkań, raczej nie będą one taniały. Dziś problemem jest szybkie uruchomienie projektu. Docelowo chcielibyśmy sprzedawać rocznie około dwóch tysięcy mieszkań, jednak to zależy właśnie czasu procedur administracyjnych niezbędnych do uruchamiania projektów" – powiedział Blocher.

Budimex Nieruchomości sprzedał w 2018 roku 1.208 mieszkań. W pierwszym półroczu 2019 roku sprzedaż wyniosła 731 mieszkań w porównaniu do 509 lokali rok wcześniej.

Budimex to generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym. Grupa jest notowana na GPW w Warszawie od 1995 roku.

Sara Borys (PAP Biznes)

sar/ asa/

"Sprzedaż Budimeksu w tym roku będzie zbliżona do zeszłorocznej, może delikatnie niższa. Przychody nie są dla nas najważniejsze, lecz rentowność i rozwój. Myślę, że w kolejny rok wejdziemy z portfelem nie dużo mniejszym niż ten, który mieliśmy na połowę roku" - powiedział PAP Biznes prezes Dariusz Blocher.

"Biorąc pod uwagę wyniki za pierwsze półrocze, można już powiedzieć, że rentowność grupy w całym roku na pewno będzie niższa rdr. Część budowlana cierpi i nie zmienimy tego trendu do końca roku. Jest to dla Budimeksu bardzo trudny rok, ubolewamy nad tym, ponieważ to ograniczyło nasze możliwości inwestycyjne" – dodał.

W 2018 roku skonsolidowane przychody Budimeksu wzrosły o 16 proc. do 7,39 mld zł. Po pierwszym półroczu tego roku sprzedaż grupy wyniosła 3,25 mld zł, o 1,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Prezes spodziewa się, że wynik netto grupy w drugiej połowie roku „nie będzie istotnie odbiegał od tego, który odnotowano w pierwszym półroczu”.

"Ten rok jest dla nas i całej branży bardzo trudny. W pierwszym półroczu rentowność spadła nam bardzo, w części budowlanej wyniosła ona 1,8 proc. Wprowadziliśmy więc wszelkiego rodzaju programy oszczędnościowe, zredukowaliśmy planowane podwyżki, zmniejszyliśmy wydatki na sponsoring, darowizny, szkolenia. W przyszłym roku planujemy podwyżki dla pracowników już na poziomie powyżej inflacji" – powiedział prezes Blocher.

W pierwszym półroczu zysk netto Budimeksu spadł do 72,5 mln zł 128,1 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakłada, że grupa wypracuje w całym 2019 roku 203,4 mln zł zysku.

Zdaniem Blochera, marża grupy docelowo powinna wynosić 5 proc. na poziomie operacyjnym.

"Nasza najwyższa rentowność w budowlance wynosiła 8 proc. i ciężko będzie ją powtórzyć. Według mnie, marża docelowo powinna wynosić 5 proc. na poziomie operacyjnym. To pozwoliłoby na swobodne reinwestowanie środków w rozwój firmy. Bylibyśmy zadowoleni z takiej marży, ale nie stanie się to w przyszłym roku" - powiedział Blocher.

Zysk operacyjny Budimeksu stanowił w pierwszej połowie tego roku 3,4 proc. przychodów wobec 5,2 proc. rok wcześniej.

Prezes wskazał, że - zgodnie z danymi GUS - rentowność dużych firm budowlanych, powyżej 250 osób, systematycznie spada.

"W minionym roku duże firmy odnotowały 1,2 proc. rentowność, a poziom ten może zbliżyć się nawet do zera" - ocenił Blocher.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że rentowność małych firm, zatrudniających do 50 osób, wzrosła w 2018 roku o połowę, do 12 proc. Rentowność średnich firm, do 250 osób, również wzrosła i wyniosła 7,5 proc.

Grupa liczy, że 2020 rok będzie lepszy pod względem wyników, ale „nieistotnie”.

„Powinniśmy już zacząć wychodzić na prostą - możliwe, że nie będzie tego widać jeszcze w pierwszym czy drugim kwartale, ale później ten trend powinien być wzrostowy" – powiedział Blocher.

Dodał, że grupa ma zawiązane rezerwy na ewentualne straty związane z niskomarżowymi kontraktami z lat 2016-2017, więc nie powinny one obniżyć wyniku w przyszłości. Umowy te stanowią obecnie około 10 proc. portfela zamówień spółki.

„Złożyliśmy też pierwsze roszczenia sądowe o ponadnormatywny wzrost cen z tzw. rebusa (klauzula nadzwyczajnej zmiany umowy - PAP). Ich łączna kwota to około 450 mln zł i liczymy, że uda nam się odzyskać większą cześć tych roszczeń" - powiedział prezes.

Według raportu półrocznego, grupa miała na koniec czerwca 485,8 mln zł środków pieniężnych wobec 1,4 mld zł na koniec grudnia.

"Poziom gotówki na połowę roku był bardzo niski, cierpimy z tego powodu i nie spodziewam się w najbliższych okresach znaczącej poprawy w tym zakresie. W tym roku będziemy mieli problem z gotówką, jej poziom będzie znacznie gorszy niż był" - powiedział Blocher.

"Zarządzanie gotówką, przy tak niskiej rentowności i takich regulacjach jakie mamy w Polsce, jest wyzwaniem. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach nie będzie się to pogarszało. Mamy dostępne linie kredytowe na wszelki wypadek" - dodał.

W lipcu tego roku Budimex kupił od Ferrovial Services 51 proc. akcji spółki FB Serwis i stał się jednocześnie jej jedynym właścicielem. Wartość transakcji wyniosła 98,5 mln zł. Spółka, zajmująca się m. in. utrzymaniem technicznym i modernizacją budynków, obiektów przemysłowych czy infrastruktury drogowej, będzie konsolidowana w wynikach grupy od trzeciego kwartału.

"Wierzymy w rynek usług, jest to dla nas szansa na dywersyfikację. Obecnie FB Serwis ma ponad 400 mln zł przychodów i dwucyfrową EBITDA. Chcielibyśmy, aby w ciągu pięciu lat jej przychody wzrosły do 1 mld zł - zarówno poprzez wzrost organiczny, ale także poprzez akwizycje w Polsce. Docelowo można w tej spółce wypracować rentowność operacyjną rzędu 5-7 proc." – powiedział prezes Blocher.

Grupa może w przyszłym roku przyjrzeć się rynkowi pod kątem akwizycji w ramach FB Serwis.

„To byłaby inwestycja rzędu 50-100 mln zł" – powiedział prezes Blocher.

Dodał, że Budimex planuje na 2020 rok jedynie inwestycje odtworzeniowe w maszyny i sprzęt oraz zakupy gruntów na potrzeby działalności deweloperskiej.

Budimex to generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym. Grupa jest notowana na GPW w Warszawie od 1995 roku.

Sara Borys (PAP Biznes)

sar/ asa/

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 11 września 2019 r. Budimex SA został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r., 73/2017 z 6 października 2017 r. i 5/2019 z 16 stycznia 2019 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu do 31 grudnia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 6 września 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a ASBUD Mokotów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę budynków mieszkalnych.

Wartość umowy: 158 386 592,00 zł netto w tym 1 127 429,00 zł netto za roboty opcjonalne.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 159 031 333,85 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.

Wartość umowy: 158 386 592,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 16 września 2019 r.

Termin zakończenia robót: 19 lipca 2021 r.

Okres rękojmi i gwarancji:

- na konstrukcję żelbetową - 15 lat

- dach (pokrycie), izolacje części nadziemnej i podziemnej - 10 lat

- na pozostałe prace - 6 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia ryczałtowego

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimex S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 2 września 2019 r. zmianie uległ adres Spółki Budimex S.A. i jej oddziałów w Warszawie (Budimex Spółka Akcyjna Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie, Budimex Spółka Akcyjna Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Północ w Warszawie, Budimex Spółka Akcyjna Oddział Budownictwa Przemysłowego i Kolejowego w Warszawie).

Od 2 września 2019 r. właściwym jest adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. KGHM Polska Miedź S.A. wybrał ofertę Mostostal Kraków S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2"

Wartość oferty: 81 923 000 zł netto.

Łączna wartość podpisanych zleceń oraz wyżej wskazanej oferty z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 218 923 000 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. na roboty budowlano-montażowe dla zadania: pn. P-7 Modernizacja Hali Wanien HMG I - realizacja odtworzenia dachu i ścian hali.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 83 000 000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 20.12.2021

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 100% Całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 147 743 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W I połowie 2019 roku zysk netto wyniósł 72,1 mln zł, czyli spadł o 43,7 proc. rdr.

Przychody grupy w drugim kwartale wyniosły 1.868,2 mln zł wobec 1.963,8 mln zł rok wcześniej (spadek o 4,9 proc.). Przychody okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk z działalności operacyjnej w drugim kwartale wyniósł 61,4 mln zł, wobec 86,2 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 roku wyniki Grupy Budimex były słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył segmentu budowlanego i wynikał przede wszystkim z postępującej inflacji kosztowej w branży budowlanej" - napisano w raporcie.

"W ramach segmentu budowlanego Grupa Budimex realizuje kontrakty długoterminowe, których zapisy umowne w większości przypadków nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia. Dlatego też dynamiczne zmiany cen usług podwykonawczych i robocizny w ostatnim czasie przełożyły się na pogorszenie marży, szczególnie na kontraktach podpisanych 2-3 lata temu" - dodano.

Zysk brutto ze sprzedaży w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 103,4 mln zł zł, czyli spadł o 29,3 proc. rdr.

Rentowność brutto sprzedaży w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 5,54 proc., a w drugim kwartale roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 7,45 proc.

Budimex miał na koniec czerwca 0,49 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 1,4 mld zł rok wcześniej.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca 2019 r. miał wartość 11,08 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w okresie styczeń–czerwiec 2019 roku wyniosła 3,8 mld zł.

"Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały. W pierwszym półroczu 2019 roku Budimex SA istotnie zwiększył wartość portfela zamówień w segmencie kolejowym, co przełoży się na jeszcze lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym obszarze w nadchodzących kwartałach" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Nawiązując do raportu bieżącego nr 07/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2019 roku.

Skonsolidowany raport półroczny, zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Budimex SA, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 sierpnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W dniu wydania raportu kurs akcji Budimeksu wynosił 128,2 zł.

"(...) wskaźnik dynamiki cen w budownictwie nadal ma wyraźnie dodatnią dynamikę rdr. Tak jak podkreślaliśmy w poprzednich rekomendacjach, historycznie najlepszym momentem na długoterminowy zakup akcji Budimexu następował, gdy wskaźnik cen w budownictwie nie tylko spowolniał swój wzrost (od końcówki 2018 roku rośnie stabilnie o ok. 3,7 proc. rdr), ale przechodził z dodatniej na ujemną dynamikę (deflacja jest wspierającym otoczeniem dla generalnych wykonawców). Przy obecnej cenie rynkowej utrzymujemy zalecenie redukuj" - ocenili analitycy w raporcie.

Raport, którego autorem jest Krzysztof Pado, po raz pierwszy został udostępniony 12 sierpnia, o godz. 15:19.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. Jej pełna wersja znajduje się w załączniku do depeszy. Będzie też dostępna na stronie www.bdm.pl (PAP Biznes)

seb/

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - napisano w komunikacie.

Termin zakończenia robót określono na 207 tygodni od daty ich rozpoczęcia.

Przetarg dotyczy wykonania projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 14.08.2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowało Spółkę o tym, że oferta Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym:

Kwota Warunkowa 111 195 161,05 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia: 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W komunikacie podano, że kocioł szczytowo–rezerwowy KG2 o mocy 260 MW powstanie do grudnia 2021 roku.

Inwestycja ma być objęta trzyletnią gwarancją na urządzenia i pięcioletnią gwarancją na roboty budowlane. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. większościowy akcjonariusz Spółki zgłosił niżej wymienione kandydatury do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

1. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska, życiorys w załączeniu,

2. Pani Danuta Dąbrowska, życiorys w załączeniu,

3. Pani Marzenna Anna Weresa,

4. Pan Marek Michałowski,

5. Pan Igor Adam Chalupec,

6. Pan Janusz Dedo,

7. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro,

8. Pan Javier Galindo Hernandez,

9. Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez,

10. Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti,

(pierwsze dwie osoby to nowi kandydaci do Rady Nadzorczej, pozostałe osoby to dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, ich życiorysy dostępne są na stronie internetowej Spółki).

Kandydatury wskazane w pkt 1 oraz pkt 2 powyżej wyłonione zostały w wyniku procesu przeprowadzonego przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny Egon Zehnder i zgodnie z informacjami zgromadzonymi w trakcie ww. procesu osoby te spełniają kryteria niezależności.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 23/2019 z dnia 16.04.2019 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 16 maja br.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ..................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan/Pani .......................................,

2. Pan/Pani ..............................,

3. Pan/Pani ...............................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018,

9.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018,

9.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018,

9.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,

9.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018,

9.6 podziału zysku za 2018 rok,

9.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,

9.8 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady - Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,

9.9 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady - Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela,

9.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,

9.11 powołania Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji,

9.12 zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

10.Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 322

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 16 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 323

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 324

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 325

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A.

za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.377.639 tysięcy złotych /cztery miliardy trzysta siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 321.602 tysiące złotych /trzysta dwadzieścia jeden milionów sześćset dwa tysiące złotych/,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 321.983 tysiące złotych /trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 127.602 tysiące złotych /sto dwadzieścia siedem milionów sześćset dwa tysiące złotych/,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 504.328 tysięcy złotych /pięćset cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 326

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.456.351 tysięcy złotych /pięć miliardów czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 305.484 tysiące złotych /trzysta pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od

1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 306.132 tysiące złotych /trzysta sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych/,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od

1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 131.651 tysięcy złotych /sto trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od

1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 694.728 tysięcy złotych /sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 327

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za 2018 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie w kwocie 160.839.617,40 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,30 złotych (słownie: sześć złotych i trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 160.762.704,47 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote i czterdzieści siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok ustala się na dzień 6 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2019 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 328

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 329

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 330

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 331

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 332

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 333

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 334

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 335

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 336

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, dokonaną w wyniku Uchwały Nr 279 Rady Nadzorczej podjętej w dniu 19 grudnia 2018 roku, na skutek złożenia przez Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Ignacio Gaston.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 337

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, dokonaną w wyniku Uchwały Nr 280 Rady Nadzorczej podjętej w dniu 19 grudnia 2018 roku, na skutek złożenia przez Pana Ignacio Clopes Estela rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 338

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 339

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 340

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 341

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 342

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 343

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 344

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 345

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 346

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 347

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Gaston - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Ignacio Gaston - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 grudnia 2018 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 348

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 grudnia 2018 roku (data powołania

w skład Rady) do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 349 - .........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana ............................................... do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr ......

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 12 ust. 5 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

"Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wymogi dotyczące pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej regulują odrębne przepisy. O wymogach tych Spółka informuje każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia."

Zmienia się treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

"3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.

Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji."

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.

§ 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-040 Warszawa), ul. Stawki 40, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1764, o kapitale zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 16 maja 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018,

9.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018,

9.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018,

9.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,

9.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018,

9.6 podziału zysku za 2018 rok,

9.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,

9.8 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady - Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,

9.9 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady - Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela,

9.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,

9.11 powołania Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji,

9.12 zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

10. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki (adres: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby (adres: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia ww. projektów, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w tym przypadku osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość np. dowód osobisty, paszport; przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające uprawnione do reprezentowania tych podmiotów osoby, które stawią się na ZWZ jako przedstawiciele tych akcjonariuszy) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem na ZWZ może być w szczególności członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane w poprzednim akapicie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw

z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pełnomocnik powinien okazać przed rozpoczęciem ZWZ oryginał pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia oraz - w przypadku ciągu pełnomocnictw - wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości, kolejne pełnomocnictwa).

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF nie zabezpieczone hasłem na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty (dowód osobisty, paszport, aktualny odpis z właściwego rejestru, ciąg pełnomocnictw - tak jak w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - zasady opisane powyżej) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Budimex S.A. będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć działania zgodnie z pkt 13 poniżej, a ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 15 maja 2019 r. do godziny 15.00 (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.).

Powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej.

Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dokumentów służących jego identyfikacji.

Budimex S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce WZ Budimeksu S.A. od dnia zwołania ZWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

5. Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) - (g) k.s.h w związku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informuje, iż (i) Statut Budimex S.A. nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz (ii) Regulamin Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe: (i) uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (iii) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu pilotów bezprzewodowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie pilotów do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

7. Data 30 kwietnia 2019 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Budimex S.A. w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.).

8. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Budimex S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki Budimex S.A.,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Stawki 40, pokój 301 (poniedziałek - środa w godzinach od 9.00 do 16.00). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w ZWZ.

10. Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy od daty ogłoszenia o zwołaniu ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Stawki 40, pokój 301, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piątek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej Spółki (www.budimex.pl).

11. Adres strony internetowej, na której są udostępnione informacje dotyczące ZWZ to www.budimex.pl

12. Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.pl).

13. We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w związku z ZWZ z adresu e-mail

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcjonariusz doręcza Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Stawki 40, oświadczenie opatrzone jego własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza wskazujące adres e-mail, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości na ww. adres e-mail Spółki.

Obligatoryjnie należy doręczyć dokumenty potwierdzające, iż jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym pkt 13, wiadomości i oświadczenia przesyłane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex S.A. nie będą uwzględniane.

Dokumenty przesyłane na ww. adres e-mail powinny być przesyłane w formacie PDF w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Zarząd Budimex S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje

** spółka notowana na Catalyst

(PAP Biznes)

sar/

Budimex podał, że wynik netto segmentu budowlanego za I kwartał 2019 roku wyniósł 6 mln zł, czyli spadł o 85 proc. rdr.

"Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów oraz usług podwykonawczych" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2019 roku wyniósł 29 milionów złotych, co stanowi spadek o 34 miliony złotych (-54%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik netto segmentu budowlanego za 1 kwartał 2019 roku wyniósł 6 milionów złotych, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 33 miliony złotych (85%).

Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów oraz usług podwykonawczych.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z propozycją zarządu pozostała część zysku osiągniętego w 2018 roku ma być przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto Budimeksu w 2018 roku wyniósł 321,6 mln zł.

"Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2018 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku budowlanym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Budimex" - napisano w komunikacie.

Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 6 czerwca 2019 roku, a termin jej wypłaty to 19 czerwca 2019 roku.

Stopa dywidendy - w oparciu o wtorkowy kurs zamknięcia - wynosi około 4,3 proc. proc.

Pod koniec lutego prezes spółki Dariusz Blocher oceniał, że "jakąś" dywidendę Budimex wypłaci, wskazywał jednak na planowaną inwestycję w FBSerwis i spłatę zadłużenia tej spółki.

Budimex informował w grudniu, że rozpoczął negocjacje z Ferrovial Services International dotyczące nabycia 89.760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących 51-proc. udział w jej kapitale zakładowym.

Z zysku za 2017 r. Budimex wypłacił 449,6 mln zł w formie dywidendy (czyli 17,61 zł na akcję), zaś kapitał zapasowy zasiliło 250 tys. zł. Za 2016 r. spółka wypłaciła 14,99 zł brutto dywidendy na akcję, a rok wcześniej 8,14 zł na akcję. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Zgodnie z propozycją zarządu na dywidendę trafić ma około 50 proc. zysku netto za 2018 rok.

"Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2018 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku budowlanym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Budimex" - napisano w komunikacie.

Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 6 czerwca 2019 roku, a termin jej wypłaty to 19 czerwca 2019 roku.(PAP Biznes)

seb/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2019 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,30 złotych (słownie: sześć złotych i trzydzieści groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą około 50% zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Równocześnie Zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej części zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2018 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku budowlanym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Budimex.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok na dzień 6 czerwca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 19 czerwca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.03.2019r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 (pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin) w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I"

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 28.02.2019 roku w raporcie bieżącym nr 11/2019 oraz w dniu 15.03.2019 roku w raporcie bieżącym nr 13/2019.

Wartość umowy: 616 417 320,26 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: Nie ma zastosowania

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147 mln 743 tys. netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 marca 2019 r. został poinformowany o podpisaniu przez wszystkie strony aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule "pod klucz" bloku energetycznego w Elektrowni Turów, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 r., nr 81/2015 z dnia 25.11.2015 r. oraz nr 83/2015 z dnia 14.12.2015 r. realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimeksu SA oraz Tecnicas Reunidas SA w wykonaniu zamówienia udzielonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Podstawowe warunki aneksu:

Wartość umowy została podwyższona o kwotę 108 500 000,00 (sto osiem milionów pięćset tysięcy) złotych netto (udział Budimex w tym aneksie wynosi ok. 50 %) do kwoty 3 646 624 075,82 (trzy miliardy sześćset czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt pięć i 82/100) złotych netto.

Termin zakończenia robót został wydłużony o 6 miesięcy i wynosi 71 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Umowę realizuje konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex oraz Tecnicas Reunidas.

PGE podało, że aneks podpisano w wyniku dostosowań technologicznych i zwiększonego zakresu prac. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 19.03.2019 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informujące o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach Projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej została opublikowana w dniu 08.01.2019 roku w raporcie bieżącym nr 2/2019.

Wartość oferty: 1 487 398 373,98 zł netto

Termin rozpoczęcia: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia: w ciągu 30 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informujące o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 / pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin / w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I"

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej została opublikowana w dniu 28 lutego 2019 roku w raporcie bieżącym nr 11/2019.

Wartość netto oferty: 616 417 320,26 zł

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: nie ma zastosowania

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W dniu wydania raportu kurs akcji Budimeksu wynosił 130,6 zł.

"Kurs Budimeksu od trzeciego kwartału porusza się w dość szerokim trendzie bocznym. Okres drugiego półrocza 2018 roku przyniósł lekką poprawę marży brutto ze sprzedaży w segmencie budowlanym. Nie uważamy jednak, by był to już trwały trend. Spodziewamy się, że spadek marży powinien kulminować dopiero w okolicy połowy 2019 roku, kiedy zaczną kończyć się duże kontrakty zawarte po 2015 roku" - ocenili analitycy w raporcie.

Raport, którego autorem jest Krzysztof Pado, po raz pierwszy został udostępniony 11 marca, o godz. 14.15.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. Jej pełna wersja znajduje się w załączniku do depeszy. Będzie też dostępna na stronie www.bdm.pl (PAP Biznes)

sar/ asa/

W raporcie podano, że podwyższenie rekomendacji odzwierciedla poprawę perspektywy śródrocznych wyników i podniesienie przez analityków prognoz zysku netto na lata 2019/2020.

Analitycy spodziewają się, że poprawa wyników rozpocznie się w drugiej połowie 2019 roku, co powinno przełożyć się na pozytywną reakcję rynku.

Zdaniem autorów raportu, 2020 rok powinien przynieść dalszy wzrost zysków, przy zmniejszającym się wzroście kosztów budowlanych i wyższej marży w ujęciu rdr na podpisanych niedawno kontraktach.

Autorem rekomendacji jest Adrian Kyrcz.

Depesza jest wyciągiem z rekomendacji Santander BM. Pierwsze rozpowszechnianie raportu miało miejsce 28 lutego. W załączniku zamieszczamy wymagane prawem zastrzeżenia. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 1 marca 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Budimeksem Nieruchomości Sp. z o. o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) na "Budowę budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy ul. Jana Pawła II w Gdańsku w zakresie obejmującym budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz przynależną infrastrukturą techniczną".

Od dnia 28 lutego 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) jest to druga umowa zawarta między Spółkami, a łączna wartość obu zleceń wyniosła 144.407.500 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa, której warunki są następujące:

Wartość umowy: 83.927.500,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 2019-03-01

Termin zakończenia robót: 2021-03-01

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 66 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% wynagrodzenia umownego netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem SA i jego spółkami zależnymi a Budimeksem Nieruchomości Sp. z o. o. po dniu 28 lutego 2019 roku wraz z wartością umowy w niniejszym raporcie przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zakończenie prac ma nastąpić do 31 października 2020 roku. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28.02.2019r. Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 / pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin / w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I"

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 616 417 320,26 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: nie odbiegają od standardów rynkowych

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. informuje o złożeniu przez Budimex S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. (KRS 304923) z dnia 12 czerwca 2013 r. o wykonywanie funkcji animatora emitenta i równocześnie o zawarciu w tej samej dacie umowy w tym samym zakresie z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 8723) - Santander Biuro Maklerskie. Dotychczasowa umowa rozwiązuje się z dniem 31 marca 2019 r. a z dniem 01 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie umowa zawarta z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Santander Biuro Maklerskie pod warunkiem nie zgłoszenia sprzeciwu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 28 lutego 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100 % zależna od Budimeksu S.A.) na "Kompleksowe wykonanie Etapu "B" Zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze oraz garażem podziemnym, jak również zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mińskiej 69". Wartość zlecenia to 97.500.000 zł netto i po dniu 03.08.2018 r. jest to trzecia umowa zawarta pomiędzy Spółkami.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym po dniu 03 sierpnia 2018 r. wyniosła 183.714.892,71 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa, której warunki są następujące:

Warunki umowy o najwyższej wartości

Wartość umowy: 97.500.000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 2019-03-01

Termin zakończenia robót: 2020-11-30

Okres gwarancji:

- konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachowe, izolacje części podziemnej i nadziemnej - 10 lat

- urządzenia, osprzęt sanitarny i elektryczny - wg gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata

- pozostałe prace - 66 miesięcy

Okres rękojmi: tożsamy z okresami gwarancji jw.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: brak

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10 %

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10 %

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem S.A. i Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. po dniu 03.08.2018 r. wraz z wartością raportowanej niniejszym umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Sprzedaż będzie stabilna w 2019 roku, może lekko wzrośnie, ale nie będą to istotne wzrosty" - powiedział na konferencji Blocher.

"Rentowność na poziomie całej grupy może się trochę pogorszyć. Jednak jeśli wyłączyć zdarzenia jednorazowe, które poprawiły wyniki 2018 r., to w tym roku rentowność może być zbliżona" - dodał.

Budimex podał w środę rano szacunkowe wyniki. Grupa szacuje, że jej przychody w 2018 roku wyniosły 7,39 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 417 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 305,4 mln zł. W samym czwartym kwartale zysk netto j.d. wyniósł ok. 74,7 mln zł, co jest zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy.

W 2017 roku przychody grupy Budimex wynosiły 6,37 mld zł, EBIT 588,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 464,4 mln zł.

"Utrzymujący się dynamiczny wzrost cen wykonawstwa sprawia, że rentowność kolejnych kwartałów w branży oraz w segmencie budowlanym grupy Budimex może pozostawać pod presją. Celem na najbliższe kwartały jest utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych" - napisano w informacji prasowej spółki.

"Wprowadzone rozwiązania waloryzacyjne tylko częściowo rozwiązują problem rosnących kosztów. Trudne projekty, podpisane 2-3 lata temu, nie zostaną zwaloryzowane, co może przełożyć się na dalsze pogorszenie kondycji podmiotów działających w branży. Wyzwaniem ciągle pozostaje dostępność i utrzymanie kadry" - dodano.

Budimex spodziewa się, że rentowność rynku budowlanego powinna zacząć się stabilizować, a wzrost cen materiałów będzie hamował.

Grupa planuje w 2019 r. zatrudnienie około 1.200 osób, z czego około połowę stanowić będą pracownicy fizyczni.

"Biorąc pod uwagę rotację pracowników, przyrost zatrudnienia wyniesie około 400-450 etatów. Główne kierunki rekrutacyjne to infrastruktura i kolej" - powiedział prezes.

DYWIDENDA ZA 2018 R.

"Rekomendacja w sprawie podziału zysku będzie pod koniec marca" - powiedział Blocher na konferencji.

"Przed nami inwestycja w FBSerwis i spłata zadłużenia tej spółki. Moim zdaniem jakaś dywidenda będzie, ale w jakiej wysokości - za wcześnie by mówić" - dodał.

Budimex informował w grudniu, że rozpoczął negocjacje z Ferrovial Services International dotyczące nabycia 89.760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących 51-proc. udział w jej kapitale zakładowym. Intencją Budimeksu jest zakończenie negocjacji w pierwszym kwartale 2019 roku.

Z zysku za 2017 r. Budimex wypłacił 449,6 mln zł w formie dywidendy (czyli 17,61 zł na akcję), zaś kapitał zapasowy zasiliło 250 tys. zł. Za 2016 r. spółka wypłaciła 14,99 zł brutto dywidendy na akcję, a rok wcześniej 8,14 zł na akcję.

Blocher poinformował, że spółka jest "w miarę" zadowolona z pozycji gotówkowej, choć spadła ona do 1,1 mld zł na koniec 2018 r. z 2,2 mld zł rok wcześniej.

"Saldo gotówki netto spadło m.in. w wyniku istotnego spadku zaliczek kontraktowych oraz wypłaty rekordowej dywidendy. W trakcie roku inwestycje w park maszynowy pochłonęły przeszło 100 mln złotych, a wydatki na zakupy gruntów pod projekty deweloperskie przekroczyły 200 mln złotych. Ciągle obserwujemy opóźnienia po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania wykonanych robót" - napisano w informacji prasowej.

LICZBA PRZEDSPRZEDAŻY I PRZEKAZAŃ MIESZKAŃ W 2019 R. WZROŚNIE

"Planujemy rozpoczęcie 11-12 budów projektów mieszkaniowych w tym roku. Zakładamy, że liczba umów przedsprzedaży mieszkań wzrośnie o 200-300, przewidujemy także wzrost liczby przekazanych mieszkań" - powiedział Blocher na konferencji.

"Gdybyśmy mogli uruchamiać więcej projektów, to byśmy to robili" - dodał.

Blocher ocenił, że na przeszkodzie stoją bariery administracyjne i regulacyjne.

Segment deweloperski w 2018 roku (Budimex Nieruchomości) przedsprzedał netto 1.208 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1.672 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku zanotował 1.457 mieszkań przedsprzedanych i 1.914 lokali sprzedanych notarialnie. (PAP Biznes)

mj/ ana/

"Rekomendacja w sprawie podziału zysku będzie pod koniec marca" - powiedział Blocher na konferencji.

"Przed nami inwestycja w FBSerwis i spłata zadłużenia tej spółki. Moim zdaniem jakaś dywidenda będzie, ale w jakiej wysokości - za wcześnie by mówić" - dodał.

Budimex informował w grudniu, że rozpoczął negocjacje z Ferrovial Services International dotyczące nabycia 89.760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących 51-proc. udział w jej kapitale zakładowym. Intencją Budimeksu jest zakończenie negocjacji w pierwszym kwartale 2019 roku.

Z zysku za 2018 r. Budimex wypłacił 449,6 mln zł w formie dywidendy (czyli 17,61 zł na akcję), zaś kapitał zapasowy zasiliło 250 tys. zł. Za 2016 r. spółka wypłaciła 14,99 zł brutto dywidendy na akcję, a rok wcześniej 8,14 zł na akcję. (PAP Biznes)

mj/ ana/

"Planujemy rozpoczęcie 11-12 budów projektów mieszkaniowych w tym roku. Zakładamy, że liczba umów przedsprzedaży mieszkań wzrośnie o 200-300, przewidujemy także wzrost liczby przekazanych mieszkań" - powiedział Blocher na konferencji.

"Gdybyśmy mogli uruchamiać więcej projektów, to byśmy to robili" - dodał.

Blocher ocenił, że na przeszkodzie stoją bariery administracyjne i regulacyjne.

Segment deweloperski w 2018 roku (Budimex Nieruchomości) przedsprzedał netto 1.208 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1.672 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku zanotował 1.457 mieszkań przedsprzedanych i 1.914 lokali sprzedanych notarialnie. (PAP Biznes)

mj/ osz/

"Sprzedaż będzie stabilna w 2019 roku, może lekko wzrośnie, ale nie będą to istotne wzrosty" - powiedział Blocher.

"Rentowność na poziomie całej grupy może się trochę pogorszyć. Jednak jeśli wyłączyć zdarzenia jednorazowe, które poprawiły wyniki 2018 r., to w tym roku rentowność może być zbliżona" - dodał.

Budimex podał w środę rano szacunkowe wyniki. Grupa szacuje, że jej przychody w 2018 roku wyniosły 7,39 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 417 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 305,4 mln zł. W samym czwartym kwartale zysk netto j.d. wyniósł ok. 74,7 mln zł, co jest zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy.

W 2017 roku przychody grupy Budimex wynosiły 6,37 mld zł, EBIT 588,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 464,4 mln zł. (PAP Biznes)

mj/ ana/

W połowie stycznia Budimex szacował, że skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 75 mln zł.

W 2017 roku przychody grupy Budimex wynosiły 6,37 mld zł, EBIT 588,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 464,4 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym czwartym kwartale 2018 roku przychody wyniosły ok. 2 mld zł, wobec konsensusu PAP Biznes zakładającego 2,05 mld zł. EBIT wyniósł 105,3 mln zł, w porównaniu z konsensusem 91,6 mln zł, a zysk netto j.d. 74,7 mln zł, wobec konsensusu 74,4 mln zł.

Budimex podał także, że w całym 2018 roku zysk brutto ze sprzedaży spadł do 629,1 mln zł z 809,8 mln zł w 2017 roku.

Przychody grupy w segmencie budowlanym w 2018 roku wyniosły 7,05 mld zł (6,07 mld zł rok wcześniej), a zysk netto 196 mln zł (399,2 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 548,1 mln zł wobec 503,9 mln zł przed rokiem, a zysk netto 76,2 mln zł wobec 56,3 mln zł.

Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w 2018 roku wyniosła 6,6 mld zł wobec 7,3 mld w roku 2017.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec 2018 roku wynosiła 1,1 mld zł. Na koniec 2017 roku pozycja gotówkowa netto grupy wyniosła 2,2 mld zł.

Budimex podał, że nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2018 roku wyniosły 162 mln zł. Dodatkowo, w 2018 roku spółki grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 204 mln zł.

Segment deweloperski w 2018 roku (Budimex Nieruchomości) przedsprzedał netto 1.208 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1.672 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku zanotował 1.457 mieszkań przedsprzedanych i 1.914 lokali sprzedanych notarialnie. (PAP Biznes)

pel/ doa/ gor/

Dane w mln zł

***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.

(PAP Biznes)

pel/ gor/

Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w 2018 roku wyniosła 6,6 mld zł wobec 7,3 mld w roku 2017.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec 2018 roku wynosiła 1,1 mld zł. Na koniec 2017 roku pozycja gotówkowa netto grupy wyniosła 2,2 mld zł.

Budimex podał, że nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2018 roku wyniosły 162 mln zł. Dodatkowo, w 2018 roku spółki grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 204 mln zł.

Segment deweloperski w 2018 roku (Budimex Nieruchomości) przedsprzedał netto 1.208 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1.672 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku zanotował 1.457 mieszkań przedsprzedanych i 1.914 lokali sprzedanych notarialnie. (PAP Biznes)

pel/ doa/ gor/

W 2017 roku przychody grupy Budimex wynosiły 6,37 mld zł, EBIT 588,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 464,4 mln zł.

Budimex podał także, że zysk brutto ze sprzedaży spadł do 629,1 mln zł z 809,8 mln zł w 2017 roku. (PAP Biznes)

pel/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2018 oraz dane porównywalne za rok 2017.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 387 137 tys. zł w porównaniu do 6 369 309 tys. zł w roku 2017.

Zysk brutto ze sprzedaży: 629 089 tys. zł w porównaniu do 809 824 tys. zł w roku 2017.

Zysk z działalności operacyjnej: 417 010 tys. zł w porównaniu do 588 318 tys. zł w roku 2017.

Zysk brutto: 403 388 tys. zł w porównaniu do 580 432 tys. zł w roku 2017.

Zysk netto: 305 484 tys. zł w porównaniu do 464 594 tys. zł w roku 2017.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 305 424 tys. zł w porównaniu do 464 408 tys. zł w roku 2017.

W 2018 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 208 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 672 lokale, podczas gdy w 2017 roku zanotował 1 457 mieszkań przedsprzedanych i 1 914 lokali sprzedanych notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2018 roku wyniósł 10,1 mld zł w porównaniu do 10,3 mld zł na koniec 2017 roku.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2018 roku wyniosła 6,6 mld zł w porównaniu do 7,3 mld zł w 2017 roku.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 1,1 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 2,2 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2018 wyniosły 162 mln zł. W 2017 roku wyniosły one 86 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2018 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 204 mln zł (w 2017 roku: 185 mln zł).

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2018 rok oraz dane porównywalne za 2017 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Poniżej zmiany w wycenie i rekomendacje dla spółek:

Depesza jest wyciągiem z rekomendacji Santander BM. Pierwsze rozpowszechnianie raportu miało miejsce 11 lutego. W załączniku zamieszczamy wymagane prawem zastrzeżenia. (PAP Biznes)

doa/ asa/

"Mieliśmy dużo gorsze wyniki w zeszłym roku, ten rok będzie jeszcze trudniejszy dla Budimeksu, kontrakty zawierane głównie z sektorem publicznym mają zryczałtowaną cenę, nikt nam nic więcej nie chce dopłacić; samo wdrożenie PPK jest podstawą do renegocjacji kontraktów i my zamierzamy z tego skorzystać (...)" - powiedział Blocher w radiu TOK FM.

W połowie stycznia spółka podała, że jej szacunkowy skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 75 mln zł, co oznacza spadek o 41 proc. rok do roku. Szacunkowy wynik czwartego kwartału oznacza, że w całym 2018 roku Budimex wypracował około 305,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto - o 34 proc. mniej niż rok wcześniej.

"Planujemy podwyżkę (wynagrodzeń - PAP), niską w tym roku - o około 4 proc. (...) U nas na każdym stanowisku jest bardzo duży element zmienny i tam pracownicy +zarabiają pieniądze+. Są wyniki - to mają wysokie wynagrodzenia" - powiedział Blocher.

Dodał, że podwyżka w tej skali dotyczyć będzie robotników, a dla kadry umysłowej będzie to "pewnie trochę mniej". (PAP Biznes)

seb/ asa/

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2019 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Zgodnie z § 61. ust. 3 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Budimex SA przekaże skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2018 i drugi kwartał roku 2019.

Terminy przekazywania raportów:

1. raport roczny Budimex SA za 2018 rok - 26 marca 2019 r.

2. skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2018 rok - 26 marca 2019 r.

3. skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:

- za I kwartał 2019 r. - 26 kwietnia 2019 r.

- za III kwartał 2019 r. - 29 października 2019 r.

4. skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2018 zostaną opublikowane w dniu 27 lutego 2019 roku, natomiast za 6 miesięcy 2019 roku w dniu 29 lipca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Termin zakończenia prac to 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2019 roku Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na "Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35".

O tym, że Zamawiający ocenił ofertę najwyżej w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym 77/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Wartość oferty: 249 637 589,90 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: po przedłożeniu zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 16 stycznia 2019 r. Budimex SA został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r. i 73/2017 z 6 października 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu do 16 sierpnia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Budimex podał, że szacunkowy zysk netto grupy w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 75 mln zł, czyli spadł o 41 proc. rok do roku. Wynik netto segmentu budowlanego grupy za czwarty kwartał wyniósł 50 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 67 mln zł (57 proc.).

"Te liczby są słabsze od moich prognoz. Niższa jest marża w budowlance, ale również liczba przekazań mieszkań - która była publikowana kilka dni temu - była niższa od moich oczekiwań" - powiedział PAP Biznes Krzysztof Pado z DM BDM.

Z kolei analitycy DM BOŚ szacowali wynik niższy niż ten opublikowany przez spółkę.

"Wyniki za czwarty kwartał nie zaskoczyły nas. Szacowaliśmy 68 mln zł zysku netto, jest 75 mln zł, ale ta różnica jest bez znaczenia" - powiedział PAP Biznes Maciej Wewiórski, analityk DM BOŚ.

"Spółka nie podała marży w segmencie budowlanym, ale sądzimy, że jest ona podobna do marży z kwartału poprzedniego" - dodał.

Krzysztof Pado wskazał, że w porównaniu rok do roku baza w segmencie budowlanym w czwartym kwartale 2018 roku była jeszcze wysoka, a marża brutto na sprzedaży przekraczała 11 proc.

"W poprzednich kwartałach te marże oscylowały między 6 a 7 proc. Czwarty kwartał wydaje się może być w tych granicach. Przede wszystkim niższa marża zaważyła na tym, że wynik rok do roku jest niższy" - powiedział Pado.

W jego ocenie, marża w działalności budowlanej Budimeksu może znajdować się pod presją jeszcze w pierwszym półroczu 2019 roku.

"Odbicie może przyjść dopiero w końcówce 2019 roku" - powiedział.

DM BOŚ oczekuje dalszego spadku marży w generalnym wykonawstwie w najbliższych kwartałach.

"Spodziewamy się, że spółka odnotuje dno marży w tym roku, najprawdopodobniej w trzecim kwartale" - powiedział Maciej Wewiórski.

"W zakresie sprzedaży spodziewamy się bardzo dobrych wyników segmentu budowlanego, wyższych rdr" - dodał.

Budimex podał w komunikacie, że spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych.

Szacunkowy wynik czwartego kwartału oznacza, że w całym 2018 roku Budimex wypracował około 305,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto - o 34 proc. mniej niż rok wcześniej.

"Czekamy na pełny raport. Głównie będzie nas interesował poziom gotówki na koniec 2018 roku, bo to może mieć wpływ na poziom dywidendy" - powiedział Wewiórski z DM BOŚ.

Biura maklerskie nie opublikowały dotąd prognoz wyników Budimeksu za czwarty kwartał. Średnia oczekiwań analityków na 2018 rok - obliczona na podstawie dwóch raportów wydanych w ciągu ostatnich 90 dni - wynosiła 344,8 mln zł zysku netto. (PAP Biznes)

kuc/ sar/ osz/

Budimex podał, że wynik netto segmentu budowlanego grupy za czwarty kwartał wyniósł 50 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 67 mln zł (57 proc.).

"Spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych" - napisano w komunikacie.

Szacunkowy wynik czwartego kwartału oznacza, że w całym 2018 roku Budimex wypracował około 305,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto - o 34 proc. mniej niż rok wcześniej.

Biura maklerskie nie opublikowały dotąd prognoz wyników Budimeksu za czwarty kwartał. Średnia oczekiwań analityków na 2018 rok - obliczona na podstawie dwóch raportów wydanych w ciągu ostatnich 90 dni - wynosiła 344,8 mln zł zysku netto. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Budimex podał, że wynik netto segmentu budowlanego grupy za czwarty kwartał wyniósł 50 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 67 mln zł (57 proc.).

"Spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2018 roku wyniósł 75 milionów złotych, co stanowi spadek o 52 miliony złotych (-41%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik netto segmentu budowlanego za 4 kwartał 2018 roku wyniósł 50 milionów złotych, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 67 milionów złotych (-57%). Powyższe dane finansowe nie były jeszcze badane przez biegłego rewidenta.

Spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 roku został poinformowany o podpisaniu przez "PEKAO LEASING" Sp. z o.o. aneksu do Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca 2016 roku, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 53/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i nr 24/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - napisano.

Jak wynika z komunikatu, wartość oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Oferta dotyczy realizacji prac w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni". (PAP Biznes)

doa/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2019 roku powziął informację, o tym że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oceniło najwyżej ofertę Spółki w postępowaniu przetargowym na Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach Projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wartość oferty: 1 487 398 373,98 zł netto

Termin rozpoczęcia: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia: 30 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łącznie, w całym 2018 roku spółka przedsprzedała 1.208 mieszkań, podczas gdy rok wcześniej było to 1.457 mieszkań.

Z kolei liczba mieszkań sprzedanych aktem notarialnym w IV kwartale 2018 r. wyniosła 337, w porównaniu z 426 umowami zawartymi w IV kwartale 2017 r. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. spółka zawarła 1.672 takich umów, w porównaniu z 1.914 umowami zawartymi w 2017 roku. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu SA) w IV kwartale 2018 r. zawarła 398 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 237 umowami zawartymi w IV kwartale 2017 r. W okresie I - XII 2018 r. spółka zawarła 1.208 analogicznych umów, w porównaniu z 1.457 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2018 r. wyniosła 337, w porównaniu z 426 umowami zawartymi w IV kwartale 2017 r. W okresie I - XII 2018 r. spółka zawarła 1.672 analogiczne umowy, w porównaniu z 1.914 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 249 685 023,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: po przedłożeniu zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 21 grudnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - oddział Rzeszów na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie C od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości około 7,9 km."

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 8 listopada 2018 r. w raporcie bieżącym nr 70/2018.

Wartość netto umowy: 232 848 549,99 zł

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. w związku z rezygnacjami złożonymi z dniem 18 grudnia 2018 r. przez Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco oraz Ignacio Clopes Estela z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej Budimex SA, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., Rada Nadzorcza Budimeksu SA postanowiła dokooptować do składu Rady Juan Ignacio Gaston Najarro oraz Fernando Luis Pascual Larragoiti. Zgodnie ze Statutem Budimeksu SA Rada Nadzorcza Budimeksu SA zdecydowała przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimeksu SA Juan Ignacio Gaston Najarro oraz Fernando Luis Pascual Larragoiti jako członków Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Juan Ignacio Gaston Najarro posiada tytuł inżyniera budownictwa z tytułem MBA London Business School. Związany z Grupą Ferrovial od 1995 roku. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Budownictwa w Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Ferrovial Servicios S.A. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ferrovial Agroman.

Juan Ignacio Gaston Najarro nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Juan Ignacio Gaston Najarro nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Fernando Luis Pascual Larragoiti jest inżynierem górnictwa, absolwentem Politechniki Madryckiej i Uniwersytetu Andyjskiego w Santiago de Chile, na którym ukończył program PADE (Senior Management Program). Karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w firmie Schlumberger, gdzie był odpowiedzialny za wiercenia w poszukiwaniu węglowodorów. Od 1987 roku związany z Ferrovialem, gdzie do roku 1997 pełnił funkcję kierownika na wielu kontraktach w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. W latach 1997 - 2001 był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie autostradowym projektem koncesyjnym w Chile. Od 2001 do 2008 roku zarządzał krajowym oddziałem Ferrovialu w Chile, a od roku 2008 zarządza krajowym oddziałem Ferrovialu w Grecji. Od 24 kwietnia 2014 do 18 grudnia 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Budimeksu SA

Fernando Luis Pascual Larragoiti nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Fernando Luis Pascual Larragoiti nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jako przyczynę rezygnacji Fernando Luis Pascual Larragoiti podał objęcie nowych obowiązków w grupie Ferrovial. Funkcję wiceprezesa w Budimeksie sprawował od kwietnia 2014 roku. (PAP Biznes)

owi/ asa/

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. otrzymał oświadczenie pana Fernando Luis Pascual Larragoiti o rezygnacji z dniem 18 grudnia 2018 r. z pełnienia funkcji wiceprezesa Budimeksu SA. Jako przyczynę rezygnacji Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti podał objęcie nowych obowiązków w Grupie Ferrovial.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W dniu wydania raportu kurs akcji Budimeksu wynosił 130 zł.

"Kurs Budimeksu w obecnym cyklu zniżkował już przejściowo nawet poniżej 100 zł. Od połowy października cena akcji odbiła od dołków o ok. 30 proc. Pomocą były m.in. lepsze od oczekiwań wyniki trzeciego kwartału 2018 roku (wsparte przez one-offy). Pochodną wyników był też wzrost oczekiwań w kwestii dywidendy w 2019 roku. Spółce udało się też nieco zwiększyć (po raz pierwszy od roku) saldo rezerw na straty, co może rodzić nadzieje na szybszą odbudowę marży brutto ze sprzedaży w segmencie budowlanym" - napisano w raporcie.

Analitycy podkreślili jednak, że ich zdaniem nie będzie to trwały trend. Spodziewają się, że spadek marży powinien kulminować dopiero w okolicy połowy 2019 roku, kiedy kończy się sporo kontraktów zawartych w latach 2015-17.

"Historycznie najlepszy moment na długoterminowy zakup akcji Budimeksu następował, gdy wskaźnik cen w budownictwie nie tylko spowolniał swój wzrost (co jeszcze w tym cyklu nie nastąpiło), ale przechodził z dodatniej na ujemną dynamikę" - napisano.

Z raportu wynika, że prognozowane przychody za 2018 rok mają wynieść 7.403,7 mln zł, a za 2019 rok 7.528,5 mln zł.

"W stosunku do poprzedniej rekomendacji nieco podnieśliśmy nasze szacunki wyników na lata 2018-19. W pierwszym wypadku wynika to głównie z ujęcia lepszych od wcześniejszych założeń wyników za trzeci kwartał 2018 roku (nie ujmowaliśmy m.in. sprzedaży Elektromontażu Poznań)" - napisano.

Natomiast w drugim z wyższego przerobu w części budowlanej (co jednak ciągnie za sobą negatywny efekt na pozycji gotówkowej, która może być pod największą presją w połowie 2019 roku) oraz podniesienia założeń dla części deweloperskiej (w 3Q’18 spółka po raz pierwszy od początku 2017 roku zwiększyła poziom bieżącej oferty)" - dodano.

Raport, którego autorem jest Krzysztof Pado, został po raz pierwszy udostępniony 11 grudnia, o godz. 08.47.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. Jej pełna wersja znajduje się w załączniku do depeszy. Będzie też dostępna na stronie www.bdm.pl (PAP Biznes)

owi/ ana/

Obecnie Budimex jest właścicielem 86.240 akcji spółki FBSerwis, stanowiących 49-proc. udział w jej kapitale.

"Rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji nie oznacza, że transakcja nabycia akcji spółki zostanie zrealizowana" - zaznaczono w komunikacie.

FBSerwis zajmuje się utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz miejskiej i gospodarką odpadami. Firma świadczy też usługi utrzymania technicznego budynków i obiektów przemysłowych. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd Budimeksu S.A. ("Budimex") informuje o rozpoczęciu negocjacji z Ferrovial Services International Ltd. w przedmiocie nabycia przez Budimex 89.760 akcji spółki FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), stanowiących udział 51% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na chwilę obecną Budimex jest właścicielem 86.240 akcji Spółki, stanowiących udział 49% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Budimex jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji nie oznacza, że transakcja nabycia akcji Spółki zostanie zrealizowana.

Intencją Budimex jest zakończenie negocjacji w I kwartale 2019 roku.

Budimex poinformuje odrębnym raportem o fakcie zawarcia umowy nabycia akcji Spółki lub o fakcie zakończenia negocjacji w inny sposób.

Informacja o rozpoczęciu negocjacji została zakwalifikowana przez Budimex jako informacja poufna, ze względu na możliwą wartość ewentualnej transakcji oraz jej znaczenie dla działalności Budimex, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.

Przedmiotem działalności Spółki (oraz jej spółek zależnych) jest świadczenie usług utrzymania infrastruktury drogowej oraz miejskiej, usług gospodarki odpadami oraz usług utrzymania technicznego budynków i obiektów przemysłowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 r. otrzymał oświadczenie pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco oraz oświadczenie pana Ignacio Clopes Estela o rezygnacji z dniem 18 grudnia 2018 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimeksu SA.

Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco podał jako przyczynę swojej rezygnacji objęcie nowych obowiązków w Grupie Ferrovial.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2018 roku otrzymał informację od CaixaBank SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której spółka informowała w raportach bieżących: nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., nr 22/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., nr 88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., nr 75/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., nr 5/2017 z dnia 6 lutego 2017 r., nr 85/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz nr 55/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.

Na mocy w/w aneksu bank przedłużył umowę do dnia 30 listopada 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oferta dotyczy realizacji zadania C - projektu i budowy odcinka drogi od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem).

Termin zakończenia prac to 34 miesiące od daty zawarcia umowy. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 8 listopada 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - oddział Rzeszów wybrała ofertę Spółki jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie C od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości około 7,9 km."

Wartość netto oferty: 232 848 549,99 zł

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Rachunek zysków i strat wygląda bardzo dobrze. Mamy do czynienia ze wzrostem kdk marży na działalności budowlanej, z 6,1 proc. do 6,8 proc. - to jest dobry prognostyk. W działalności deweloperskiej również odnotowano wzrost marży, do 26 proc., co należy uznać za bardzo wysoką marżę" - powiedział PAP Biznes Maciej Wewiórski, analityk DM BOŚ.

"Trochę martwi nas cash flow operacyjny. Wiemy jednak jak wygląda rynek w tej chwili i nie dziwi nas to. Mamy nadzieję, że czwarty kwartał będzie pod tym względem dużo lepszy" - dodał.

Jego zdaniem widać pewne uspokojenie na rynku budowlanym.

"Ceny materiałów już tak nie rosną, nie ma też już takich napięć jeśli chodzi o pozyskiwanie pracowników jak to miało miejsce jeszcze pół roku temu. Sytuacja się trochę uspokoiła" - ocenił analityk.

Grupa Budimex miała w III kwartale 2018 roku 102,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 2,09 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 96,5 mln zł i 2 mld zł przychodów.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że EBITDA grupy wyniosła w trzecim kwartale 155,3 mln zł i była prawie 17 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes, który zakładał EBITDA na poziomie 133 mln zł.

Grupa odnotowała w tym okresie 141,6 mln zł zysku operacyjnego, tymczasem analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się EBIT na poziomie 120,8 mln zł.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2017 roku Budimex miał 142,4 mln zł zysku netto, 177,1 mln zł zysku operacyjnego i 1,83 mld zł przychodów.

Rentowność brutto sprzedaży Budimeksu w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 7,63 proc. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 12,54 proc.

Przychody grupy w segmencie budowlanym po 9 miesiącach 2018 roku wyniosły 5.098,3 mln zł (4.314 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 146,1 mln zł (282,7 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 411,6 mln zł wobec 388 mln zł przed rokiem, a zysk netto 47,8 mln zł wobec 47,6 mln zł.

Na koniec września spółka miała 678,3 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 1,31 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że EBITDA grupy wyniosła w trzecim kwartale 155,3 mln zł i była prawie 17 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes, który zakładał EBITDA na poziomie 133 mln zł.

Grupa odnotowała w tym okresie 141,6 mln zł zysku operacyjnego, tymczasem analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się EBIT na poziomie 120,8 mln zł.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2017 roku Budimex miał 142,4 mln zł zysku netto, 177,1 mln zł zysku operacyjnego i 1,83 mld zł przychodów.

Rentowność brutto sprzedaży Budimeksu w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 7,63 proc. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 12,54 proc.

Po trzech kwartałach 2018 roku Budimex miał przychody na poziomie 5,39 mld zł, co oznacza wzrost o 18,37 proc. rdr. Zysk operacyjny w tym okresie spadł do 311,7 mln zł z 426,3 mln zł przed rokiem, a zysk netto jednostki dominującej wyniósł 230,7 mln zł wobec 337 mln zł po trzech kwartałach 2017 r.

Przychody grupy w segmencie budowlanym po 9 miesiącach 2018 roku wyniosły 5.098,3 mln zł (4.314 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 146,1 mln zł (282,7 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 411,6 mln zł wobec 388 mln zł przed rokiem, a zysk netto 47,8 mln zł wobec 47,6 mln zł.

Na koniec września spółka miała 678,3 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 1,31 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec września 2018 roku miał wartość 11,04 mld zł wobec 10,78 mld zł na koniec czerwca.

Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w okresie styczeń–wrzesień 2018 roku wyniosła 5,57 mld zł.

Dla porównania, portfel zamówień grupy Budimex na koniec września 2017 roku miał wartość 9,28 mld zł. (PAP Biznes)

pel/ sar/ ana/

Wartość kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w okresie styczeń–wrzesień 2018 roku wyniosła 5,57 mld zł.

Dla porównania, portfel zamówień grupy Budimex na koniec września 2017 roku miał wartość 9,28 mld zł. (PAP Biznes)

sar/ doa/ ana/

Dane w mln zł

* wyliczenia PAP Biznes

***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2. (PAP Biznes)

pel/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Każdy, niezależnie od swojego miejsca pracy, kto skutecznie wskaże pracownika na poszukiwane przez Budimex stanowisko otrzyma nagrodę finansową w wysokości do 2.000 zł" - podał Budimex w komunikacie.

Budimex to generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym. Portfel zamówień Budimeksu na koniec czerwca 2018 roku wynosił 10,78 mld zł. Jak podano, obecnie w grupie pracuje ponad 7 tysięcy osób. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Zarząd Budimeksu SA informuje o podpisaniu aneksu z Credit Agricole Bank Polska SA do umowy na linię gwarancyjną, o podpisaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2016 z 2 września 2016 r. oraz w raporcie nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 30 października 2019 roku.

Pozostałe jej zapisy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Nawiązując do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu finansowego Grupy Budimex za trzeci kwartał 2018 roku.

Wyżej wymieniony raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2018 roku.

Pierwotnie planowanym terminem był dzień 30 października 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łącznie, od początku roku do końca trzeciego kwartału 2018 roku, spółka przedsprzedała 810 mieszkań, podczas gdy rok wcześniej było to 1.220 mieszkań.

Z kolei liczba mieszkań sprzedanych aktem notarialnym spadła w III kwartale do 228 z 596 rok wcześniej. W okresie I-III kwartału spółka zawarła 1.335 umów, w porównaniu z 1.488 umowami zawartymi w analogicznym okresie 2017 roku. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że spółka Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu S.A.) w III kwartale 2018 r. zawarła 301 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 334 umowami zawartymi w III kwartale 2017 r. W okresie I - III kwartał 2018 r. spółka zawarła 810 analogicznych umów, w porównaniu z 1 220 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w III kwartale 2018 r. wyniosła 228, w porównaniu z 596 umowami zawartymi w III kwartale 2017 r. W okresie I - III kwartał 2018 r. spółka zawarła 1 335 analogicznych umów, w porównaniu z 1 488 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 5 października 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum Budimex SA (Lider konsorcjum- 50 %) i Strabag Sp. z o.o. (Partner konsorcjum- 50 %) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów" Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 14 marca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 13/2018 oraz w dniu 1 sierpnia 2018 r. w raporcie bieżącym nr 56/2018.

Wartość umowy: 456 748 863,00 zł netto

Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji jest zróżnicowany dla poszczególnych elementów robót i mieści się w przedziale od 5 do 10 lat.

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 5%-10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 września 2018 roku został poinformowany o podpisaniu przez mBank SA aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raportach bieżących nr 29/2015 z 19 maja 2015 r., nr 4/2016 z 19 stycznia 2016 r., nr 70/2016 z 28 października 2016 r. oraz nr 69/2017 z 27 września 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności tego limitu do 30 września 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Budimex sprzedał 5.351.890 akcji Elektromontażu-Poznań (98,96 proc. jej kapitału) na rzecz spółki PG Energetyka oraz 354.224.740 akcji Biura Inwestycji Grunwald (98,96 proc. jego kapitału) na rzecz spółki Raven 9.

"W efekcie zawartych umów (...) Budimex SA rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 66 milionów złotych, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykaże zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 44 milionów złotych" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że wartości te mogą ulec zmianie po finalnym rozliczeniu kosztów związanych z tymi transakcjami.

"Elektromontaż-Poznań SA prowadzi działalność analogiczną do działalności wykonywanej przez podwykonawców Budimeksu i z tego powodu została zakwalifikowana jako niekluczowe aktywo dla podstawowej działalności spółki" - napisano w komunikacie.

W ocenie Budimeksu wynegocjowana cena odpowiada wartości godziwej sprzedawanych akcji obu spółek.

W osobnym komunikacie Budimex podał, że negocjacje w tej sprawie rozpoczęły się 7 sierpnia 2018 r. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Zarząd Budimeksu SA ("Budimex") w nawiązaniu do raportu nr 63/2018 z dnia 17 września 2018 r. informuje, że w dniu 17 września 2018 roku Budimex zawarł umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży i przelewu praw z akcji w odniesieniu do dwóch spółek zależnych, Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Umowy EP") oraz Biuro Inwestycji "Grunwald" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Umowy BIG").

Na mocy Umów EP Budimex sprzedał 5.351.890 akcji spółki Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060700 ("EP") stanowiących udział 98,96% w kapitale zakładowym Spółki ("Akcje EP") o wartości nominalnej 3,40 zł za jedną akcję uprawniających do wykonywania 5 351 890 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 98,96% głosów na tym zgromadzeniu, za łączną cenę wynoszącą 64 990 tysięcy złotych ("Cena EP") na rzecz spółki PG Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wrocławskiej 9b, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000376449.

Zgodnie z Umowami EP przejście prawa własności do Akcji EP było uwarunkowane zapłatą całości Ceny EP, która w dniu dzisiejszym wpłynęła na rachunek bankowy Budimex.

Pozostałe warunki Umów EP nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Łączna wartość nominalna Akcji EP wynosi 18 196 tysięcy złotych, tj. 3,40 złotych każda akcja.

Nie są znane jakiekolwiek powiązania pomiędzy Budimeksem, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Budimeksu, a PG Energetyka Sp. z o.o. i osobami zarządzającymi PG Energetyka Sp. z o.o.

Na mocy Umów BIG Budimex sprzedał 354.224.740 akcji spółki Biuro Inwestycji "Grunwald" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000603895 ("BIG") stanowiących udział 98,96% w kapitale zakładowym Spółki ("Akcje BIG") o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję uprawniających do wykonywania 354 224 740 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 98,96% głosów na tym zgromadzeniu, za łączną cenę wynoszącą 43 078 tysięcy złotych ("Cena BIG") na rzecz spółki 2) Raven 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, p. 12, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000648255.

Zgodnie z Umowami BIG przejście prawa własności do Akcji BIG było uwarunkowane zapłatą całości Ceny BIG, która w dniu dzisiejszym wpłynęła na rachunek bankowy Budimex.

Pozostałe warunki Umów BIG nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Łączna wartość nominalna Akcji BIG wynosi 35 422 tysięcy złotych, tj. 0,10 złotych każda akcja.

Nie są znane jakiekolwiek powiązania pomiędzy Budimeksem, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Budimeksu, a Raven 9 Sp. z o.o. i osobami zarządzającymi Raven 9 Sp. z o.o.

Decyzja o zbyciu Akcji EP i Akcji BIG została podjęta ze względu na następujące fakty, które należy rozpatrywać łącznie:

(i)Elektromontaż-Poznań S.A. prowadzi działalność analogiczną do działalności wykonywanej przez podwykonawców Budimeksu i z tego powodu została zakwalifikowana jako niekluczowe aktywo dla podstawowej działalności spółki (ang. non-core asset),

(ii)wynegocjowana cena w ocenie Zarządu odpowiada wartości godziwej sprzedawanych Akcji EP i Akcji BIG,

(iii)Biuro Inwestycji "Grunwald" S.A. ("Spółka Przejmująca") wzięła udział w procesie podziału spółki Elektromontaż-Poznań S.A. ("Spółka Dzielona") przeprowadzonego w trybie art. 529 par. 1 pkt 4. KSH. na mocy którego Spółka Przejmująca przejęła w dniu 1 lutego 2018 r. zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą zarządzanie nieruchomościami ("ZCP ZN")

(iv)Budimex Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna Budimex, której 100% udziałów należy do Budimex) na mocy umowy zakupu nabyła ZCP ZN od Spółki Przejmującej.

W efekcie zawartych Umów EP i umów BIG Budimex SA rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 66 milionów złotych, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykaże zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 44 milionów złotych. Powyższe wartości mogą ulec zmianie po finalnym rozliczeniu kosztów związanych z przeprowadzonymi transakcjami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Budimeksu S.A. ("Budimex") przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), tj. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. Budimex rozpoczął negocjacje z przedstawicielami spółek PG Energetyka sp. z o.o. oraz Raven 9 sp. z o.o. dotyczące potencjalnej transakcji zbycia posiadanych przez Budimex akcji spółek Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060700 oraz Biuro Inwestycji "Grunwald" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000603895.

Negocjacje zostały rozpoczęte w momencie w którym przedstawiciele podmiotów zainteresowanych nabyciem spółek wskazali, że są gotowi zrealizować transakcję płacąc łączną cenę w wysokości 109 539 tysięcy złotych jednocześnie wskazując, że transakcja będzie w części finansowana kredytem bankowym i bank współpracujący wstępnie wyraża wolę uczestnictwa w finansowaniu potencjalnej transkacji.

Każda ze stron była uprawniona do wycofania się z prowadzonych rozmów. W czasie negocjacji strony uzgadniały kluczowe parametry finansowe oraz prawne potencjalnej transakcji, natomiast samo przystąpienie do negocjacji nie oznaczało, że potencjalna transakcja zostanie zrealizowana.

W świetle podjętej decyzji o zamiarze rozpoczęcia negocjacji, Budimex uznał te informacje za istotne z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować je jako informację poufną. W ocenie Budimex w uzasadnionym interesie Budimex leżało opóźnienie publikacji informacji o rozpoczęciu negocjacji, gdyż jej przekazanie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Budimex. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji miała charakter wyłącznie kierunkowy i ostateczne powodzenie tych negocjacji było uzależnione od szeregu czynników.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Budimex ma 50-proc. udział w konsorcjum.

Termin zakończenia robót ustalono na 32 miesiące od daty zawarcia umowy, wyłączając okresy zimowe. (PAP Biznes)

owi/ osz/

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 14 września 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum spółki Strabag Sp. z o.o. (lider: 50% udziału w konsorcjum) oraz Budimeksu SA (partner: 50% udziału w konsorcjum) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C - węzeł Kamieńsk (bez węzła)- węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 25 czerwca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 43/2018 oraz w dniu 25 lipca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 52/2018.

Wartość umowy: 465 970 040,74 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Roboty mają potrwać 22 miesiące. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 14 września 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica - Wronki w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie".

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 22 maja 2018 r. w raporcie bieżącym nr 31/2018 oraz w dniu 10 lipca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 49/2018.

Wartość umowy: 478.972.397,12 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po dacie podpisania Umowy przez ostatnią ze stron

Termin zakończenia robót: 22 miesiące licząc od daty rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od warunków na jakich podpisywane są kontrakty dla PKP.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić do 6 września 2019 r.

"Ostateczna kwota wynagrodzenia należna spółce zależnej zostanie określona przy uwzględnieniu ryczałtowych cen jednostkowych, określonych w umowie oraz zakresu robót wykonanego zgodnie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. W przypadku braku możliwości zastosowania ryczałtowych cen jednostkowych, wynagrodzenie spółki zależnej zostanie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez spółkę zależną w oparciu o założenia określone umową" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Spółka podpisała aneks do umowy zawartej z STU Ergo Hestia SA, dotyczącej udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku, o którym spółka informowała w raportach bieżących: nr 01/2011 z dnia 4 stycznia 2011, nr 19/2011 z dnia 22 marca 2011, nr 09/2012 z dnia 1 lutego 2012, nr 18/2013 z dnia 25 marca 2013, nr 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014, nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 i nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 oraz 2/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku.

Na mocy aneksu uzgodniono, że w okresie do 31 lipca 2019 roku łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych w ramach umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 600 mln złotych. Dotychczasowa maksymalna kwota limitu gwarancyjnego w ramach w/w umowy wynosiła 400 mln złotych.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 127 386 tys. zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport został przygotowany przy kursie 119,8 zł.

Analitycy DM BZ WBK wskazują na kłopoty Budimeksu z marżowością kontraktów.

"Prezes spodziewa się straty na kontraktach. Prezes Budimeksu przedstawił ostatnio wyjątkowo pesymistyczne prognozy. Uważa on, że umowy już podpisane przez spółkę z inwestorami publicznymi (na budowę dróg i kolei) mogą generować straty" - napisano w raporcie.

"Firma podpisuje takie kontrakty, aby zrekompensować wysokie koszty ogólne (zatrudnienie, sprzęt). Na przykład firma podpisała generujące straty kontrakty na budowę odcinków dróg ekspresowych S61 i S19 o wartości ok. 820 mln zł. Innymi przykładami są kontrakty na budowę dwóch odcinków autostrady A1, które mogą wygenerować "zerowe" marże - powiedział prezes" - dodano.

Analitycy zwracają uwagę na rekordowo wysoki backlog spółki.

"Budimex zdołał podnieść portfel zamówień do rekordowego poziomu 10,8 mld zł w 2 kw. 18 r., z 8,9 mld zł w 2016 r. Prognozujemy, że powinno to przełożyć się na wzrost sprzedaży o 9 proc. rdr w 2018 r. i płaską rdr sprzedaż w 2019 r. Nie spodziewamy się dalszego wzrostu portfela zamówień w tym lub przyszłym roku, ze względu na braki kadrowe firmy. Ponadto, plany inwestycyjne głównych klientów BDX zbliżają się do ich średnioterminowego maksimum (prawdopodobnie w 2019E-20E)" - napisano w raporcie.

Analitycy wskazują na spadające saldo gotówki netto Budimeksu.

"FCF firmy był pod presją w 1H18. Saldo środków pieniężnych netto zmniejszyło się o 1 261 mln PLN do poziomu 734 mln PLN, czyli najniższego poziomu od 2Q13. Był to łączny efekt wypłaty dywidendy w wysokości 449 mln PLN i ujemnego OCF (przyspieszone regulowanie zobowiązań na rzecz podwykonawców" - napisano w raporcie.

"Spodziewamy się, że sentyment do firm budowlanych, takich jak Budimex, może się poprawić dopiero po poprawie marż / wyników / CF (wdrożenie indeksacji kontraktów może być potencjalnym czynnikiem). Uważamy jednak, że zrealizowanie tego scenariusza może zająć co najmniej kilka kolejnych kwartałów" - dodano.

Autorem rekomendacji jest Adrian Kyrcz. Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 30 sierpnia, o godzinie 8:10.

Depesza PAP Biznes jest skrótem rekomendacji DM BZ WBK. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami DM BZ WBK. (PAP Biznes)

mat/ ana/

„Trend dotyczący wyników grupy będzie zachowany, po dwóch kwartałach spadku zysków, nagle w trzecim kwartale nie będziemy mieć extra zysku. Myślę, że możemy zahamować to pogłębienie, ale ten rok i przyszły będzie dla grupy trudny (…), ale będziemy mieć zyski” - powiedział dziennikarzom Blocher.

„Oceniam, że będzie jeszcze trudno, ale powoli się wypłaszcza. Od końca 2019 roku powinniśmy wracać na krzywą wzrostową” - dodał prezes.

Wyjaśnił, że spółka skończy wtedy realizację „najgorszych” dla niej kontraktów, podpisanych w latach 2016-17.

"Teraz ostrożniej składamy oferty, przez to mniej wygrywamy” - powiedział Blocher.

Blocher powtórzył, że branża postuluje indeksację cen w kontraktach i rozłożenie ryzyk między zamawiającym a wykonawcą.

Prezes spodziewa się, że w tym roku średnie ceny materiałów w budownictwie mogą wzrosnąć o 10-12 proc., a wzrost wynagrodzeń w branży, w grupie robotników, wynieść może 7-10 proc. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Raport wydano przy cenie 116,8 zł za akcję.

"W latach 2015-2016 Budimex pozyskał kontrakty o wartości blisko 12,8 mld zł, a w 2017 roku za 7,3 mld zł. Podtrzymujemy, że przy niskiej obecnie poduszce bezpieczeństwa w postaci zawiązanych rezerw na straty, widzimy ograniczone pole do poprawy rentowności w 2H’18, co będzie tym samym implikować dalsze spadki EBITDA oraz zysku netto" - napisano w raporcie.

Analitycy spodziewają się, że w 2018 roku zysk netto spółki obniży się do 245,2 mln zł, a w 2019 roku do 173,9 mln zł. EBITDA w tym okresie spadnie z 354,6 mln zł do 280,6 mln zł.

Raport, którego autorem jest Krzysztof Pado, został po raz pierwszy udostępniony 30 sierpnia 2018 roku, o godz. 14:35.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy plik PDF z pełną wersją raportu. Jest on też dostępny na stronie www.bdm.pl. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Konsensus PAP Biznes zakładał, że przychody Budimeksu w drugim kwartale wyniosą 1.857 mln zł, a zysk netto 63,5 mln zł. Dla porównania, w drugim kwartale 2017 roku Budimex miał 109,5 mln zł zysku netto i 1.669 mln zł przychodów.

W całym półroczu przychody grupy wyniosły 3,3 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej 128 mln zł. Przed rokiem w tym samym okresie przychody wyniosły 2,72 mld zł, a zysk netto 194,6 mln zł.

Przychody grupy w segmencie budowlanym w pierwszym półroczu wyniosły 3.043 mln zł (2.597 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 85,7 mln zł (166,5 mln zł rok wcześniej). W segmencie deweloperskim przychody w tym okresie wyniosły 330,9 mln zł wobec 232,2 mln zł przed rokiem, a zysk netto 38,3 mln zł wobec 27,5 mln zł.

Grupa zrealizowała w pierwszym półroczu 3.164,3 mln zł przychodów w Polsce, 97,5 mln zł w Niemczech, a 38,9 mln zł w "innych krajach UE".

Zysk operacyjny grupy, tak jak wcześniej szacowała spółka, wyniósł w drugim kwartale 86,2 mln zł wobec 138,8 mln zł przed rokiem. W całym półroczu EBIT spadł rdr do 170,1 mln zł z 249,15 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że w drugim kwartale EBIT wyniesie 80,3 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży Budimeksu w drugim kwartale wyniósł 146,45 mln zł wobec 189,1 mln zł przed rokiem. W całym półroczu zysk brutto ze sprzedaży spadł rdr do 286,5 mln zł z 352,1 mln zł.

Rentowność brutto sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 8,67 proc. W pierwszym półroczu roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 12,94 proc. W samym drugim kwartale rentowność brutto wyniosła 7,45 proc. wobec 11,33 proc. przed rokiem.

Na koniec czerwca grupa miała 920,3 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 2.126,8 mln zł na koniec grudnia 2017 roku.

Zobowiązania długoterminowe grupy na koniec czerwca wyniosły 641,8 mln zł wobec 614,9 mln zł na koniec grudnia.

Spółka potwierdziła wcześniejsze szacunki wartości portfela zamówień. Zgodnie z raportem, backlog na koniec czerwca 2018 roku wynosił 10,78 mld zł.

Jak podano, wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–czerwiec 2018 roku wyniosła 3,36 mld zł, a liczba przedsprzedanych w tym czasie mieszkań (bez rezerwacji) to 509 sztuk.

Rok wcześniej, na koniec czerwca 2017 roku portfel zamówień grupy wynosił 9,61 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–czerwiec 2017 roku wyniosła 3,17 mld zł, a liczba przedsprzedanych mieszkań (bez rezerwacji) wyniosła wówczas 886 sztuk. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Dla porównania, w drugim kwartale 2017 roku Budimex miał 109,5 mln zł zysku netto i 1.669 mln zł przychodów.

W całym półroczu przychody grupy wyniosły 3,3 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej 128 mln zł. Przed rokiem w tym samym okresie przychody wyniosły 2,72 mld zł, a zysk netto 194,6 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży Budimeksu w drugim kwartale wyniósł 146,45 mln zł wobec 189,1 mln zł przed rokiem. W całym półroczu zysk brutto ze sprzedaży spadł rdr do 286,5 mln zł z 352,1 mln zł. (PAP Biznes)

sar/ osz/